2025年度工程合同管理与建设工程施工合同范本

2025年度工程合同管理与建设工程施工合同范本工程名称工程地点合同编号签订地点签订日期合同协议书发包人（以下简称“甲方”）地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程的施工及相关事项协商一致，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程内容及规模）

1.4工程承包范围（明确承包范围，包括但不限于土建、安装、装饰等）

1.5计划开工日期第1页共5页

1.6计划竣工日期

1.7工期总天数

1.8工程质量标准

1.9合同价款（大写元，小写元）第二条双方责任与义务

2.1甲方责任

2.

1.1负责提供施工场地，协调处理施工场地周围的关系

2.

1.2按时支付工程款，不得无故拖延或拒付

2.

1.3审核乙方提交的施工组织设计、施工方案、进度计划等文件，并提出书面意见

2.

1.4负责工程的监督检查，确保工程符合国家规范和标准

2.

1.5按时提供施工图纸、技术资料及材料

2.2乙方责任

2.

2.1按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工任务

2.

2.2严格遵守国家法律法规及施工规范，确保施工安全

2.

2.3组织具备相应资质的专业施工队伍进行施工，并提供施工人员的资质证明

2.

2.4按时提交施工记录、隐蔽工程验收记录及其他相关资料

2.

2.5负责施工现场的管理，做到文明施工，减少对周边环境的影响第三条工期管理

3.1开工时间本工程计划开工日期为年月日第2页共5页

3.2竣工时间本工程计划竣工日期为年月日

3.3工期顺延情况因甲方原因、不可抗力或设计变更等导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延

3.4违约责任因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元（大写元）第四条工程质量

4.1质量标准本工程的质量标准为（如国家标准、行业标准等）

4.2验收标准工程竣工后，需经过甲方、乙方及相关部门的联合验收，验收合格后方可交付使用

4.3质量保修乙方承诺对本工程质量负责，按照国家有关规定提供质量保修服务，保修期内因施工质量问题造成的一切损失由乙方承担第五条安全管理

5.1安全施工乙方在施工过程中应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关安全规范，确保施工安全

5.2安全责任因乙方原因导致的安全事故，责任由乙方承担，并赔偿由此造成的一切损失

5.3安全措施乙方应制定详细的安全施工方案，配备必要的安全防护设备，并定期进行安全检查第六条结算与支付

6.1工程款支付本工程合同价款为元，付款方式为第3页共5页

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款；

（2）进度款按月支付已完成工程量的%；

（3）竣工款工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的%；

（4）质保金余下的%作为质量保修金，待保修期满后无质量问题一次性支付

6.2结算依据工程量的计算以双方确认的签证、图纸、设计变更等有效文件为依据

6.3逾期付款责任甲方逾期支付工程款的，每逾期一日，按应付金额的%支付违约金第七条变更与签证

7.1设计变更施工过程中若需设计变更，应由甲方提供书面通知，并经双方确认后方可实施

7.2签证确认因设计变更或甲方要求增加的工程内容，乙方应按实际发生的工程量提交签证申请，经甲方审核确认后签证生效

7.3签证费用签证内容的费用由双方协商确定，如无法达成一致，可提交相关部门裁定第八条合同解除与终止

8.1合同解除在合同履行过程中，如一方严重违约导致合同目的无法实现，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失

8.2合同终止工程竣工验收合格，结算完成且保修期满后，本合同自行终止第九条争议解决第4页共5页

9.1争议处理在合同履行过程中若发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件施工图纸及技术资料；工程量清单及报价单；施工组织设计及进度计划；资质证明文件；其他相关文件注本合同所有条款均需甲乙双方认真阅读并确认无误后签署，任何涂改或未填写部分均视为无效第5页共5页。