2025建筑资料工程施工合同混凝土改

2025建筑资料--工程施工合同混凝土-改工程施工合同（混凝土）合同编号签订地点签订日期发包方（以下简称“甲方”）地址法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方工程施工事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程结构类型

1.5工程面积平方米第二条合同工期

2.1开工日期

2.2竣工日期第1页共6页

2.3总日历天数天

2.4工期顺延情况

（1）因不可抗力导致的停工；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）其他经双方协商一致的顺延情况

2.5工期奖惩

（1）乙方按时竣工，甲方给予奖励人民币元；

（2）乙方逾期竣工，每逾期一天，乙方支付违约金人民币元第三条工程质量标准

3.1质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）及相关国家、地方标准

3.2材料要求

（1）混凝土原材料必须符合设计要求和相关标准；

（2）水泥、砂、石等材料需提供合格证及检测报告；

（3）混凝土配合比需经过设计和试验确定

3.3质量检验

（1）乙方应按规范进行质量检查，做好隐蔽工程记录；

（2）甲方有权对工程材料及施工质量进行抽检，费用由乙方承担；

（3）工程竣工后，双方应共同进行验收，签署《工程质量验收证书》第四条合同价款

4.1合同总价人民币元（大写）第2页共6页

4.2价款支付

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

（2）施工进度达到%时，甲方支付合同总价的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；

（4）余款作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清

4.3价款调整

（1）因设计变更导致工程量变化，双方协商调整合同价款；

（2）因市场材料价格波动，双方可协商调整合同价款第五条材料设备供应

5.1主材供应

（1）混凝土由乙方负责拌制和供应；

（2）主要材料需经甲方认可后方可使用

5.2辅材供应

（1）施工所需的工具、设备由乙方自行提供；

（2）甲方提供的材料需提前通知乙方

5.3材料质量

（1）乙方使用的材料需符合国家相关标准；

（2）甲方有权对乙方材料进行抽检，不合格材料需立即更换第六条工程变更

6.1变更程序

（1）甲方需在施工前书面通知乙方变更内容；第3页共6页

（2）乙方收到变更通知后，应在日内提出变更报价；

（3）双方协商确定变更价款后，签署补充协议

6.2变更费用

（1）因变更产生的费用由双方协商承担；

（2）因变更导致的工期调整，双方另行协商第七条安全文明施工

7.1安全施工

（1）乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全；

（2）乙方应为施工人员提供安全培训，并购买相关保险；

（3）因乙方原因发生安全事故，责任由乙方承担

7.2文明施工

（1）乙方应保持施工现场整洁，做到工完场清；

（2）乙方应采取有效措施减少施工噪音和扬尘；

（3）乙方应妥善处理建筑垃圾，不得随意倾倒第八条双方义务与责任

8.1甲方义务

（1）按时支付合同价款；

（2）提供施工场地及相关资料；

（3）协助乙方处理施工中的相关问题

8.2乙方义务

（1）按合同工期和质量标准完成施工任务；

（2）妥善保管甲方提供的材料和设备；

（3）按时提交施工记录、竣工资料

8.3其他责任第4页共6页

（1）乙方不得将工程转包或分包；

（2）甲方不得随意更改工程设计；

（3）双方应保守对方的商业秘密第九条工期延误与顺延

9.1工期延误

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方支付违约金人民币元；

（2）因工期延误导致的其他损失，由乙方赔偿

9.2工期顺延

（1）因不可抗力导致的停工，工期相应顺延；

（2）因甲方原因导致的停工，工期相应顺延，甲方需承担乙方停工损失第十条质量保修

10.1质保范围

（1）结构工程年；

（2）防水工程年；

（3）其他工程年

10.2质保责任

（1）质保期内，因施工质量问题导致的损坏，由乙方免费修复；

（2）因使用不当或不可抗力导致的损坏，甲方需承担修复费用

10.3质保金

（1）质保金为合同总价的%；

（2）质保期满后，无质量问题一次性付清第十一条合同的履行与变更第5页共6页

11.1合同履行双方应严格履行合同义务，任何一方不得擅自变更或解除合同

11.2合同变更需经双方协商一致，并签署书面补充协议第十二条争议解决

12.1争议处理因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼第十三条补充条款

13.1其他约定第十四条合同份数及生效

14.1本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期注本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第6页共6页。