2025规范建设工程合同范本

2025规范建设工程合同范本第一条合同协议书本协议书由以下双方于年月日在（city）签订发包人（以下简称“甲方”），住所，统一社会信用代码，法定代表人承包人（以下简称“乙方”），住所，统一社会信用代码，法定代表人鉴于甲方拟将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方，乙方同意承包本工程，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，经友好协商一致，达成如下协议工程概况本工程名称为，地点位于，工程内容包括（具体详见附件《工程量清单》）工程规模为，总建筑面积为平方米，总投资估算为元人民币工期要求本工程的开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天乙方应确保工程按期完成，若因乙方原因延误工期，甲方有权要求乙方承担违约责任工程质量要求第1页共7页本工程质量标准为（如国家质量标准、行业质量标准等），乙方应严格按照设计图纸、施工规范以及相关法律法规进行施工，确保工程质量达到约定的标准合同价款及支付方式本工程合同总价为元人民币（大写元整），包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等合同价款的支付方式为（如按月支付、分阶段支付、竣工后一次性支付等）双方权利与义务甲方权利监督乙方施工进度和质量，审核乙方提交的施工方案和竣工资料，按合同约定支付工程款甲方义务按合同约定支付工程款，提供施工场地及相关资料，协调施工现场的各方关系乙方权利按合同约定获得工程款，要求甲方提供必要的施工条件乙方义务按合同约定完成施工任务，确保施工安全，妥善处理施工现场的环境保护问题违约责任若乙方未能按合同约定工期完成施工，每延误一日，应向甲方支付违约金元人民币若乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延若甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，计算方式为争议解决第2页共7页因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第二条工程概况工程名称工程地点工程内容工程规模工程投资第三条双方权利与义务甲方权利与义务监督权甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查，发现问题及时通知乙方整改支付义务甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款，不得无故拖延协助义务甲方应为乙方提供必要的施工条件，如施工场地、设计图纸等乙方权利与义务施工权乙方有权按合同约定进行施工，使用甲方提供的施工场地和设施质量保证乙方应严格遵守施工规范，确保工程质量达到约定的标准第3页共7页安全责任乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全措施，防止发生安全事故环境保护乙方应妥善处理施工现场的环境保护问题，遵守相关法律法规第四条工期要求开工与竣工时间本工程的开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天工期顺延若因以下原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期可相应顺延不可抗力因素（如自然灾害、战争等）甲方未能按合同约定提供施工条件相关政府部门拖延审批或验收工期罚款若乙方因自身原因未能按期完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付违约金元人民币第五条工程质量要求质量标准本工程质量标准为（如国家质量标准、行业质量标准等）施工规范乙方应严格按照设计图纸、施工规范以及相关法律法规进行施工，确保工程质量达到约定的标准第4页共7页质量检查工程施工过程中，乙方应接受甲方的监督检查，发现问题及时整改质量保修工程竣工验收后，乙方应按合同约定提供质量保修服务，保修期限为年，具体详见附件《质量保修协议》第六条合合同价款及支付方式合同总价本工程合同总价为元人民币，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等付款方式第一期工程款元人民币，于年月日支付第二期工程款元人民币，于年月日支付第三期工程款元人民币，于工程竣工验收合格后支付付款时间甲方应按合同约定的时间和方式支付工程款，不得无故拖延若甲方未能按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，计算方式为第七条验收与移交竣工验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行竣工验收验收标准为，验收程序为第5页共7页验收结果若验收合格，甲乙双方应在验收合格证书上签字盖章，并办理移交手续验收整改若验收不合格，乙方应按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担，工期不顺延移交手续工程竣工验收合格后，乙方应向甲方移交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检验报告、竣工图纸等第八条违约责任乙方违约责任若乙方未能按合同约定工期完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付违约金元人民币若乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担，且工期不顺延甲方违约责任若甲方未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金，计算方式为若甲方无故拖延或拒绝支付工程款，乙方有权暂停施工或解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的损失第九条争议解决协商解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决诉讼解决第6页共7页若协商不成，任何一方均可向人民法院提起诉讼第十条其他条款合同变更本合同的任何变更均需经双方协商一致，并以书面形式确认后方可生效合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方合同终止在本合同约定的工程竣工验收合格并完成移交手续后，本合同自行终止合同附件本合同的附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力附件包括补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十一条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力附件《工程量清单》《质量保修协议》《施工图纸》第7页共7页。