2025建筑工程施工合同范本专业版范文

2025建筑工程施工合同范本专业版范文本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将建筑工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意承接本工程，并根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下条款第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程质量标准第1页共6页

1.6合同工期（开工日期年月日；竣工日期年月日）第二条合同价款及支付方式

2.1合同总价款人民币元（大写）

2.2付款方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的%；

（4）剩余合同总价款的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性付清

2.3甲方应按照约定时间支付款项，逾期支付的，乙方有权要求赔偿造成的损失，并按每日‰的比例支付违约金第三条工程质量

3.1工程质量标准

（1）符合国家及地方相关建筑规范和标准；

（2）达到设计文件和合同约定的质量要求

3.2材料及设备

（1）乙方提供的材料及设备必须符合国家相关质量标准，并提供合格证明；第2页共6页

（2）甲方提供的材料及设备，乙方应在使用前进行检验，发现问题应及时通知甲方

3.3质量验收

（1）隐蔽工程验收乙方应在施工隐蔽前通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工；

（2）竣工验收工程竣工后，双方共同验收，验收合格后签署《竣工验收报告》第四条工期

4.1合同工期自年月日开工，于年月日竣工，总工期为天

4.2工期顺延

（1）因甲方原因导致的停工，工期相应顺延；

（2）因不可抗力导致的停工，工期相应顺延，双方协商解决损失问题；

（3）因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿给甲方造成的损失第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

（1）有权监督乙方施工进度和质量，提出合理建议；

（2）按时支付合同款项，不得无故拖延；

（3）提供施工场地及相关资料，确保乙方施工顺利进行；

（4）甲方有权对乙方违反合同约定的行为提出整改要求，乙方应在规定时间内完成整改

5.2乙方权利与义务第3页共6页

（1）严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；

（2）选用合格的施工人员和设备，确保施工安全和质量；

（3）遵守施工现场管理规定，不得扰民或损坏公共设施；

（4）乙方有权要求甲方按时支付合同款项，不得无故拖延第六条安全文明施工

6.1施工安全

（1）乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全施工措施，确保施工安全；

（2）乙方应为施工人员购买相关保险，承担施工期间的安全责任；

（3）如发生安全事故，双方应配合相关部门调查处理，并承担相应责任

6.2文明施工

（1）乙方应保持施工现场整洁有序，减少施工噪音和扬尘；

（2）施工结束后，乙方应清除施工垃圾，恢复场地原状第七条环境保护

7.1乙方应采取有效措施减少施工对环境的影响，不得违反环境保护法律法规

7.2施工期间产生的废弃物应按规定处理，不得随意倾倒第八条变更与签证

8.1施工过程中如需变更，双方应签订书面补充协议，明确变更内容、价款及工期调整事宜

8.2乙方应在变更发生后7日内向甲方提交签证申请，甲方应在收到申请后14日内予以确认或提出异议第九条竣工验收与保修第4页共6页

9.1竣工验收

（1）工程竣工后，乙方应提前7日通知甲方进行验收；

（2）验收合格后，双方签署《竣工验收报告》，乙方交付使用

9.2质保期

（1）质保期为年，自竣工验收合格之日起计算；

（2）质保期内，如出现质量问题，乙方应无条件维修，费用由乙方承担第十条合同价款调整

10.1如因材料价格、人工费用等不可抗力因素导致成本增加，双方可协商调整合同价款，但需签订书面补充协议第十一条违约责任

11.1甲方违约责任

（1）逾期支付合同款项的，按每日‰支付违约金；

（2）无正当理由解除合同的，应赔偿乙方的损失

11.2乙方违约责任

（1）工期延误的，按每日‰支付违约金；

（2）施工质量不符合约定的，应返工至合格标准，并承担相关费用；

（3）无正当理由解除合同的，应赔偿甲方的损失第十二条争议解决

12.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第十三条其他条款第5页共6页

13.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

13.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

13.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注本合同为参考范本，具体条款需根据实际情况调整，请在使用前咨询专业律师第6页共6页。