2025合同范本建筑工程施工合同协议条款示例

2025合同范本-建筑工程施工合同协议条款示例正文第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3建筑规模

1.4建筑面积平方米

1.5结构类型

1.6开工日期

1.7竣工日期

1.8质量标准第二条合同工期

2.1总工期天，自年月日开工，至年月日竣工

2.2工期顺延条款a因发包人原因导致的停工；b不可抗力事件；c其他经双方协商一致确认的顺延情形

2.3工期延误的违约责任承包人每延误一日，应向发包人支付违约金人民币元第三条质量标准

3.1工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关规范要求第1页共5页

3.2材料设备标准承包人使用的材料、设备需符合设计要求及国家相关标准，并提供出厂合格证明及检测报告

3.3质量保修期自工程竣工验收合格之日起，房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为年，其他工程的保修期限按《建设工程质量管理条例》执行

3.4质量验收程序工程完成后，承包人应通知发包人组织验收，发包人应在接到通知后日内完成验收第四条合合同价款及支付方式

4.1合同总价人民币元（大写元整）

4.2付款方式a预付款合同签订后日内，发包人支付合同总价的%作为预付款；b工程进度款按月支付，每月日前支付上月完成工程量的%；c竣工验收款工程竣工验收合格后日内，支付合同总价的%；d质量保修金合同总价的%作为质量保修金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性支付

4.3发票要求承包人应提供合法有效的增值税专用发票，税率%第五条双方权利与义务

5.1发包人的权利与义务

5.

1.1权利第2页共5页a监督检查工程进度、质量；b确认设计变更；c按合同约定支付工程款；d接收工程并组织验收

5.

1.2义务a按合同约定支付工程款；b提供施工场地及相关资料；c协调施工期间的相关事务

5.2承包人的权利与义务

5.

2.1权利a按合同约定获得工程款；b对施工过程享有技术自主权；c要求发包人提供必要协助

5.

2.2义务a按设计图纸和规范施工，确保工程质量；b保证施工安全，遵守安全操作规程；c按时完成工程，并通过竣工验收；d保护施工现场及周边环境，避免污染或破坏第六条安全施工责任

6.1承包人应严格按照安全施工规范进行作业，确保施工安全，防止事故的发生

6.2因承包人原因导致的安全事故，由承包人承担全部责任

6.3发包人应为施工提供必要的安全条件，包括但不限于安全设施、安全通道等

6.4双方可另行签订安全生产协议，明确各自的安全责任第3页共5页第七条验收与保修

7.1工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检测报告、竣工图等

7.2发包人应在收到竣工资料后日内组织验收，若未在规定时间内验收，则视为工程已通过验收

7.3质量保修期内，承包人应无偿修复工程质量问题，费用由承包人承担第八条违约责任

8.1承包人违约责任a工期延误每延误一日，支付违约金人民币元；b工程质量不达标返工费用由承包人承担，并赔偿发包人造成的损失；c转包或分包视为严重违约，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿损失

8.2发包人违约责任a未按合同约定支付工程款每逾期一日，支付违约金人民币元；b未提供施工条件导致工期延误的，工期相应顺延；c无故解除合同需赔偿承包人造成的全部损失第九条争议解决

9.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

9.2诉讼期间，双方应继续履行合同，除非争议事项属于无法继续履行的情形第4页共5页第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效签订地点签订日期发包人（盖章）法定代表人/授权代表联系方式承包人（盖章）法定代表人/授权代表联系方式第5页共5页。