2025标准版工程承包合同模板

2025标准版工程承包合同模板工程承包合同协议书本合同（以下简称“本合同”）由下列双方于年月日在（city）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方有意将（project name）工程发包给乙方施工，乙方愿意承接该工程根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特签订本合同，以资共同遵守第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围第二条工期第1页共4页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延因不可抗力、甲方原因或设计变更导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定顺延天数第三条工程质量

3.1质量标准按照国家及地方现行施工规范、验收标准执行，达到（quality standard）要求

3.2材料要求乙方提供的材料、设备需符合国家相关质量标准，并提供合格证明

3.3检查验收工程完工后，甲方组织相关部门进行验收，乙方需配合并提供相关资料第四条合同价款与支付

4.1合同总价人民币元（大写）

4.2付款方式第一期付款合同签订后日内，支付合同总价的%；第二期付款主体工程完成后日内，支付合同总价的%；第三期付款工程验收合格后日内，支付合同总价的%；第2页共4页质量保证金合同总价的%，自工程验收合格之日起年后无质量问题一次性付清

4.3发票乙方在每次收款前提供相应金额的增值税发票第五条双方责任与义务

5.1甲方责任按时支付合同款项；提供工程所需的设计图纸及技术资料；协调乙方与相关部门的关系；确定工程变更并及时通知乙方

5.2乙方责任按照合同约定工期完成工程；严格遵守施工规范，确保工程质量；做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全；保护施工现场周围环境，避免污染或破坏第六条工程变更

6.1变更通知甲方需以书面形式通知乙方工程变更，乙方需在收到通知后日内确认或提出异议

6.2变更价款双方协商确定变更后的价款，如无法达成一致，可提交相关部门裁定

6.3变更工期因工程变更导致的工期调整，双方另行协商确定第七条违约责任

7.1甲方违约未能按时支付合同款项，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；第3页共4页因甲方原因导致工程停工，应赔偿乙方造成的损失

7.2乙方违约未能按期完成工程，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；工程质量未达到约定标准，返工费用由乙方承担，且工期不顺延第八条争议解决

8.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条合同生效与终止

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效

9.2本合同在工程竣工验收合格、价款结清后终止第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第4页共4页。