还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025合同模板-建设工程施工合同(公路工程)合同编号甲方(发包人)乙方(承包人)签订地点签订日期鉴于甲方拟将(项目名称)公路工程发包给乙方施工,乙方同意承包该工程双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,并结合本工程的具体情况,经友好协商,达成如下合同条款第一条总则
1.1本合同为建设工程施工合同,适用于公路工程施工及相关服务本合同所称“工程”是指由本合同约定的全部施工内容,包括但不限于永久工程和临时工程
1.2本合同应按照中华人民共和国相关法律法规及行业标准执行,双方应严格遵守合同约定,履行各自的义务
1.3本合同经双方签字盖章后生效,对双方具有法律约束力第二条工程概况
2.1工程名称
2.2工程地点
2.3工程规模
2.4工程内容
2.5计划开工日期
2.6计划竣工日期
2.7质量要求第1页共6页
2.8工程承包范围第三条合同内容
3.1施工范围乙方应按照本合同约定的范围和质量标准完成工程的施工任务,包括但不限于以下内容a.永久工程的施工b.临时工程的施工c.其他约定内容
3.2施工标准乙方应按照(国家/行业)标准及本合同约定的质量要求进行施工,确保工程达到约定的质量目标
3.3材料与设备乙方应使用符合国家及行业标准的材料和设备,并提供相应的质量证明文件未经甲方书面同意,乙方不得擅自更换材料或设备
3.4施工方案乙方应根据工程特点制定施工方案,并在开工前提交甲方审批施工方案应包括但不限于施工进度计划、质量安全措施、环境保护措施等内容
3.5安全施工乙方应严格按照国家安全生产法律法规进行施工,配备必要的安全设施和设备,确保施工过程中的安全因乙方原因导致的安全事故,责任由乙方承担
3.6环境保护乙方应采取有效措施,减少施工对环境的影响,防止污染和破坏生态环境施工过程中产生的废弃物应按照相关规定妥善处理第2页共6页
3.7文明施工乙方应做到施工现场整洁、有序,符合文明施工要求,并接受甲方和监理单位的监督检查第四条工期
4.1开工日期
4.2竣工日期
4.3总工期
4.4工期顺延因下列原因导致工期延误的,经甲方书面确认后,工期相应顺延a.不可抗力事件;b.甲方原因导致的停工;c.监理单位或设计单位变更指令导致的停工;d.其他非乙方原因导致的停工
4.5工期考核乙方应确保工程按期完成,若因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,具体标准为第五条质量标准
5.1工程质量目标
5.2质量验收标准
5.3质量保修乙方应按照《建设工程质量管理条例》等相关规定,承担工程质量保修责任,保修期限为
5.4质量检查第3页共6页施工过程中,乙方应配合甲方和监理单位进行质量检查,对发现的质量问题应及时整改第六条双方权利义务
6.1甲方权利义务
6.
1.1甲方应按合同约定支付工程款,并提供施工所需的必要条件
6.
1.2甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督检查,并提出改进建议
6.
1.3甲方应按合同约定及时办理工程验收及结算手续
6.2乙方权利义务
6.
2.1乙方应按合同约定完成工程施工任务,并确保工程质量和工期
6.
2.2乙方有权要求甲方按时支付工程款,并在施工过程中享有获得及时协助的权利
6.
2.3乙方应遵守国家法律法规及行业标准,确保施工过程的合法合规性
6.
2.4乙方应按合同约定处理施工过程中产生的废弃物及保护施工现场环境第七条验收与支付
7.1中间验收施工过程中,乙方应按照甲方和监理单位的要求进行中间验收,并提供相关资料中间验收合格后,方可进入下一阶段施工
7.2竣工验收第4页共6页工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并申请竣工验收甲方应在收到验收申请后个工作日内组织验收验收合格后,双方签署《竣工验收证书》
7.3工程款支付
7.
3.1本合同工程款总额为(大写)
7.
3.2工程款支付方式a.预付款,于合同签订后日内支付;b.进度款,按月/节点支付;c.结算款,于工程竣工验收合格后日内支付
7.
3.3工程款支付以甲方确认的工程进度和质量为前提,若乙方施工不符合约定,甲方有权扣减相应工程款第八条违约责任
8.1甲方违约责任
8.
1.1甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,具体标准为
8.
1.2甲方因其他原因导致合同无法履行的,应承担相应责任
8.2乙方违约责任
8.
2.1乙方未按合同约定工期完成工程,应向甲方支付违约金,具体标准为
8.
2.2乙方施工质量未达到约定标准的,应进行返工或修复,并承担相应费用
8.
2.3乙方擅自更换材料或设备的,应承担相应责任,并赔偿甲方损失第5页共6页
8.3不可抗力因不可抗力事件导致的工期延误或工程损失,双方应协商解决,责任由双方共同承担,具体比例为第九条争议解决
9.1双方在履行合同过程中若发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款
10.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
10.2本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
10.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字**日期注本文仅作为合同模板,具体条款需根据实际情况调整,建议在使用前咨询专业法律人士第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0