2025建筑工程施工总包合同范本

2025建筑工程施工总包合同范本合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行位于（工程地点）的建筑工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容第1页共5页

1.5合同工期

1.6质量标准第二条承包范围乙方负责完成本工程的（具体范围），包括但不限于（详细描述）具体施工内容以双方确认的施工图纸、技术资料及相关文件为准第三条合同工期

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3总工期

3.4工期顺延因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的工期延误，双方应协商顺延工期，具体顺延天数由双方书面确认第四条合同价款与支付

4.1合同总价（大写）

4.2付款方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元；

（2）进度款按月支付，每月日前支付上月完成工程量的%；

（3）竣工款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，计人民币元；

（4）质保金质量保修金为合同总价的%，计人民币元，在质保期满后无质量问题一次性支付第2页共5页

4.3付款方式甲方应以方式支付合同款，支付至乙方指定账户第五条质量标准与验收

5.1工程质量要求

（1）符合相关法律法规及规范要求；

（2）达到标准；

（3）通过甲方及相关部门的验收

5.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程完成后小时内通知甲方验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收，否则视为合格；

（2）竣工验收乙方应在竣工后日内提交完整竣工资料，并在日内完成整改，甲方应在日内组织验收；

（3）验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第六条双方权利与义务甲方权利与义务

6.1负责提供施工场地及必要的施工条件；

6.2负责提供施工图纸、技术资料及设计变更通知；

6.3按约定支付合同价款；

6.4负责协调与其他施工单位的关系；

6.5有权监督乙方施工进度、质量及安全管理工作乙方权利与义务

6.6负责按照合同约定完成施工任务；

6.7负责施工期间的安全管理，确保施工安全；第3页共5页

6.8负责提供施工所需的设备、材料及劳动力；

6.9负责办理施工所需的相关手续；

6.10有权要求甲方按时支付合同款第七条安全施工与责任

7.1乙方应严格执行国家安全生产法律法规，确保施工安全；

7.2乙方应为施工人员购买保险；

7.3因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任；

7.4因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任第八条质量保修

8.1质量保修范围

8.2质量保修期限自竣工验收合格之日起，年，正常使用条件下；

8.3保修期间，乙方应免费修复因施工质量导致的缺陷；

8.4甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方不承担责任第九条违约责任

9.1甲方违约责任

（1）未按约定支付合同款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工，甲方应承担乙方由此产生的合理损失

9.2乙方违约责任

（1）未按约定工期完成工程，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金；

（2）施工质量不符合约定标准，甲方有权要求返工，费用由乙方承担第4页共5页第十条争议解决

10.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼第十一条合同生效及补充条款

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

11.2本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期希望以上范本能满足您的需求如需进一步调整或补充，请随时告知第5页共5页。