2025年版建设工程施工合同（修订版）

2025年版建设工程施工合同（修订版）本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（以下简称“合同签订地”）签订甲方（发包方）名称地址联系方式法定代表人乙方（承包方）名称地址联系方式法定代表人根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，以及双方平等、自愿的原则，就下列工程的施工承包事项达成一致，并签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程结构类型

1.5工程承包范围第二条工程承包范围第1页共6页

2.1乙方负责完成本工程的施工任务，具体包括但不限于以下内容

（1）；

（2）；

（3）；

（4）

2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和要求进行施工，确保工程质量和施工安全第三条合同工期

3.1计划开工日期年月日

3.2计划竣工日期年月日

3.3总工期日历天

3.4工期顺延的情形

（1）非乙方原因导致的停工；

（2）不可抗力事件；

（3）其他经双方书面确认的工期延误情形

3.5因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第四条质量标准

4.1工程质量标准符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）及相关规范要求，达到标准，确保工程一次性通过竣工验收第2页共6页

4.2工程材料及设备要求乙方提供的材料和设备必须符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件

4.3质量保修乙方应按照《建设工程质量管理条例》的规定，承担质量保修责任第五条合同价款

5.1合同总价人民币元（大写）

5.2合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及其他相关费用

5.3付款方式

（1）工程进度款按工程形象进度支付，具体支付节点为；

（2）工程竣工验收合格后支付至合同总价的%；

（3）质保金为合同总价的%，质保期满后无质量问题的，甲方一次性支付

5.4甲方有权根据工程进度和质量情况调整付款进度，乙方不得要求延长工期或增加费用第六条双方责任与义务

6.1甲方的责任与义务

（1）按时支付工程款；

（2）提供施工场地及必要条件；

（3）及时审核乙方提交的施工方案、进度计划和竣工资料；

（4）协助乙方办理施工所需的许可手续

6.2乙方的责任与义务

（1）严格按照合同约定工期完成施工任务；第3页共6页

（2）确保施工质量和安全，服从甲方的监督管理；

（3）及时向甲方提交施工进度报告、竣工验收申请及相关资料；

（4）自行承担施工期间的人员工伤保险及意外伤害保险第七条工程进度款支付

7.1乙方应在每月日前向甲方提交上月的工程进度报告及相应的工程量清单，甲方应在个工作日内完成审核并支付进度款

7.2进度款支付比例为已完工程量的%，累计支付至合同总价的%

7.3甲方有权根据工程进度和质量情况调整进度款支付比例第八条竣工验收

8.1工程竣工后，乙方应提前日书面通知甲方进行竣工验收

8.2竣工验收程序

（1）由甲方组织相关单位进行初步验收；

（2）初步验收合格后，由相关单位联合出具竣工验收报告；

（3）自竣工验收报告签署之日起日内，甲方应向乙方颁发竣工验收证书

8.3若竣工验收不合格，乙方应自收到通知之日起日内完成整改并重新申请验收第九条质量保修

9.1质保期限自工程竣工验收合格之日起，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程的质量保修期为年，其他工程的质量保修期为年第4页共6页

9.2质保范围乙方负责修复因施工原因导致的质量问题，费用由乙方承担第十条违约责任

10.1任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失

10.2因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应承担修复费用，并向甲方支付合同总价%的违约金

10.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第十一条争议解决

11.1双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.2本合同自双方签字盖章之日起生效

12.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字签订日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页签订日期年月日第6页共6页。