2025智能大厦建设工程勘察设计合同

2025智能大厦建设工程勘察设计合同本合同由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟建设“2025智能大厦”工程项目（以下简称“本项目”），乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目的勘察设计事宜达成如下合同第一条合同范围与工作内容

1.1项目概况本项目为位于（城市/地区）的智能大厦建设工程，主要包括但不限于主体建筑、智能化系统、地下停车库、裙房商业等配套设施的勘察设计工作

1.2合同范围乙方负责本项目的勘察设计工作，包括但不限于以下内容第1页共6页

1.工程勘察包括但不限于场地地形测绘、地质勘探、岩土工程评估、水文地质分析等，提供勘察报告及相应的数据资料

2.方案设计根据项目需求，提供建筑方案设计、结构方案设计、智能化系统方案设计等

3.初步设计包括但不限于建筑、结构、机电、智能化等专业的初步设计文件，以及概算编制

4.施工图设计包括但不限于建筑、结构、机电、智能化等专业的施工图纸及相关技术说明

5.设计优化根据甲方需求及项目进展，提供必要的设计优化服务

1.3设计标准与规范乙方应严格遵守国家及地方的相关设计标准、规范及技术要求，确保设计成果符合国家规定的质量要求第二条合同工期与进度要求

2.1勘察设计工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察设计工作，具体工期如下

1.勘察工作自合同签订之日起日内完成全部勘察工作并提交勘察报告

2.方案设计自勘察报告提交之日起日内完成方案设计并提交设计文件

3.初步设计自方案设计通过甲方确认之日起日内完成初步设计并提交设计文件

4.施工图设计自初步设计通过甲方确认之日起日内完成施工图设计并提交设计文件

2.2进度要求第2页共6页乙方应制定详细的勘察设计进度计划，并提交甲方备案在设计过程中，乙方应根据甲方的需求及时调整进度，确保设计工作顺利进行第三条合同价款与支付方式

3.1合同价款本合同总价款为人民币元（大写），包括但不限于勘察费、设计费、技术咨询费及相关税费等

3.2支付方式合同价款按以下方式支付

1.第一期付款合同签订之日起日内，甲方向乙方支付合同总价款的%作为预付款

2.第二期付款方案设计通过甲方确认之日起日内，甲方向乙方支付合同总价款的%

3.第三期付款初步设计通过甲方确认之日起日内，甲方向乙方支付合同总价款的%

4.第四期付款施工图设计通过甲方确认之日起日内，甲方向乙方支付合同总价款的%

5.余款支付项目整体设计通过相关部门审批并交付全部设计成果之日起日内，甲方向乙方支付剩余款项

3.3发票开具乙方应在每次收款前向甲方提供符合税务机关要求的正式发票第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务第3页共6页

1.甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督和管理，提出合理化建议

2.甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延

3.甲方应为乙方提供必要的工作条件和协助，包括但不限于场地access、设计资料等

4.2乙方的权利与义务

1.乙方有权要求甲方按时支付合同价款

2.乙方应按照合同约定的时间、质量要求完成勘察设计工作，并提交符合要求的设计成果

3.乙方应严格遵守国家及地方的法律法规，确保设计工作合法合规

4.乙方应保守甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得将甲方提供的资料或设计成果用于其他项目第五条违约责任

5.1逾期违约责任如乙方未按合同约定的工期完成勘察设计工作，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的%作为违约金，直至设计工作完成为止

5.2质量违约责任如设计成果不符合国家规定的质量要求，乙方应免费进行修改或重新设计若导致项目延误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任

5.3其他违约责任如任何一方违反合同约定的其他条款，违约方应赔偿给守约方造成的全部损失第六条不可抗力第4页共6页

6.1不可抗力事件如因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商延期履行或解除合同，乙方不承担违约责任

6.2通知与协助在不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取必要措施减少损失第七条合同的变更与解除

7.1合同变更如需变更合同内容，双方应协商一致并签订书面补充协议

7.2合同解除在合同履行期间，若因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方赔偿损失第八条争议的解决

8.1友好协商因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

8.2诉讼或仲裁若协商未果，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，或提交仲裁委员会仲裁第九条其他条款

9.1合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.2生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效第5页共6页

9.3补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。