2025合同范本建设工程施工合同公路

2025合同范本-建设工程施工合同公路建设工程施工合同公路合同协议书发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《公路建设市场管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就公路建设工程施工事项协商一致，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称公路

1.2工程地点

1.3工程内容（具体以施工图纸、工程量清单及招标文件为准）

1.4承包范围（具体范围以发包人书面通知或双方确认的施工图纸为准）

1.5计划工期（开工日期以发包人书面通知为准）第二条合同价款与支付

2.1合同总价人民币元（大写元整）

2.2合同价款包括但不限于施工、材料、设备、人工、机械、管理费用等，具体组成详见附件《工程量清单》

2.3工程款支付方式（按月支付、节点支付、竣工支付等，具体方式以双方约定为准）第1页共4页

2.4乙方应当开具合法有效的发票，甲方在收到发票后日内支付工程款第三条质量要求

3.1工程质量标准符合《中华人民共和国公路工程技术标准》（GB50157-2025）及相关规范要求

3.2乙方应当严格按照设计图纸、施工技术规范和操作规程施工，确保工程质量和安全

3.3隐蔽工程验收乙方应当在隐蔽工程施工完毕后小时内通知甲方及监理单位进行验收，未经验收不得进行下一工序施工第四条安全施工

4.1乙方应当严格遵守国家安全生产法律法规，落实安全生产责任制，确保施工过程中的人身安全和财产安全

4.2乙方应当为施工现场的施工人员购买意外伤害保险，并承担施工安全责任

4.3乙方应当制定详细的施工安全方案和应急预案，定期进行安全检查和培训第五条工期要求

5.1乙方应当按照本合同约定的工期完成施工任务，未经甲方书面同意，不得擅自延长工期

5.2因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应当向甲方支付合同总价‰的违约金

5.3因不可抗力导致工期延误，双方协商顺延工期，乙方不承担违约责任第六条变更与签证第2页共4页

6.1施工过程中，若甲方需要对工程内容进行变更，应当以书面形式通知乙方

6.2乙方应当在收到变更通知后日内书面确认是否接受变更，逾期未确认的视为同意

6.3变更引起的工程量增加或减少，双方应当另行签订补充协议，明确工程价款和工期调整第七条验收与保修

7.1工程完工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、检测报告、验收记录等

7.2工程验收双方应当在日内组织竣工验收，验收合格后签署《竣工验收报告》

7.3质保期自工程验收合格之日起，质量保修期为年，期间乙方应当承担保修责任，费用由乙方自行承担第八条合同价款调整

8.1本合同价款为固定总价，未经双方书面同意，不得调整

8.2因市场价格波动或政策变化导致材料价格浮动，双方应当另行协商调整合同价款，协商不成的，按照原合同执行第九条违约责任

9.1乙方未按合同约定工期完成施工任务的，每延误一日，向甲方支付合同总价‰的违约金，逾期超过日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失

9.2乙方施工质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延

9.3甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，向乙方支付未付工程款‰的违约金第3页共4页第十条争议解决

10.1本合同履行过程中发生争议的，双方应当友好协商解决；协商不成的，任何一方可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至质保期满且无争议后终止

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.3本合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表（签字）日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表（签字）日期附件工程量清单施工图纸招标文件（如需）其他相关文件（如需）注本合同为示范文本，实际使用时请根据具体情况进行修改和补充，确保法律效力第4页共4页。