还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
2025建筑工程施工合同范本格式合同编号签订地点签订日期甲方(发包人)(以下简称“甲方”)住所法定代表人联系方式乙方(承包人)(以下简称“乙方”)住所法定代表人联系方式鉴于甲方拟将(以下简称“本工程”)发包给乙方进行施工,乙方同意承包本工程为明确双方的权利义务,依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程规模(包括但不限于建筑面积、结构类型、使用功能等)第1页共8页
1.4工程内容(包括但不限于土建、装饰、安装等具体施工内容)
1.5质量标准(应当符合国家或地方相关标准,如《建筑施工质量验收规范》等)
1.6开工日期
1.7竣工日期
1.8总工期第二条合同金额与支付方式
2.1合同总金额(人民币,大写元整,小写元)
2.2支付方式
2.
2.1本合同签订后,甲方应支付合同总金额的%作为预付款,即人民币元整(¥元)
2.
2.2工程进度达到%时,甲方应支付合同总金额的%,即人民币元整(¥元)
2.
2.3工程竣工验收合格后,甲方应支付合同总金额的%,即人民币元整(¥元)
2.
2.4余款%,即人民币元整(¥元),作为工程质量保证金,自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题一次性支付
2.3付款时间第2页共8页
2.
3.1甲方应于每月日前向乙方提供上月已完成工程量的确认单,并于确认后个工作日内支付相应款项
2.
3.2逾期付款的,甲方应按逾期金额的‰向乙方支付违约金,直至付清为止第三条发包人(甲方)的权利与义务
3.1甲方权利
3.
1.1有权监督乙方施工进度、工程质量,并提出合理建议
3.
1.2有权对乙方的施工方案进行审核,并提出修改意见
3.
1.3有权要求乙方整改不符合合同约定或相关法律法规的施工行为
3.
1.4有权对工程进行阶段性验收,并在工程竣工后组织最终验收
3.2甲方义务
3.
2.1按合同约定及时支付工程款,不得无故拖欠或延迟支付
3.
2.2提供施工现场必要的基础设施,包括但不限于水、电、道路等
3.
2.3按合同约定提供施工图纸、技术资料及其他相关文件
3.
2.4协调施工现场的外部关系,包括但不限于政府审批、周边居民关系等第四条承包人(乙方)的权利与义务
4.1乙方权利
4.
1.1有权要求甲方按合同约定支付工程款项
4.
1.2有权要求甲方提供施工所需的图纸、技术资料及施工现场条件第3页共8页
4.
1.3有权要求甲方协调施工现场的外部关系
4.2乙方义务
4.
2.1按合同约定工期、质量标准完成工程施工,并确保工程符合国家相关法律法规及技术规范
4.
2.2严格执行施工现场的安全管理规定,确保施工安全,并承担因施工不当造成的损失及责任
4.
2.3保护施工现场的周边环境,避免对周边居民及公共设施造成损害
4.
2.4按合同约定提交施工进度报告、竣工资料及其他相关文件第五条工期与进度
5.1工期要求
5.
1.1乙方应严格按照合同约定的开工日期和竣工日期完成施工任务
5.
1.2因乙方原因导致工期延误的,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总金额的‰作为违约金,直至工期恢复
5.
1.3因甲方原因导致工期延误的,乙方有权相应延长工期,且不承担由此产生的损失及责任
5.2进度管理
5.
2.1乙方应定期向甲方提交施工进度报告,并接受甲方的监督和检查
5.
2.2甲方有权对乙方的施工进度提出调整要求,乙方应积极配合并及时调整第六条工程质量与验收
6.1质量标准第4页共8页
6.
1.1工程质量应当符合国家或地方相关标准,并达到设计文件和合同约定的要求
6.
1.2施工过程中,乙方应严格遵守《建筑施工质量验收规范》等相关规定,确保施工质量
6.2验收程序
6.
2.1工程具备阶段性验收条件的,乙方应提前日以书面形式通知甲方进行验收
6.
2.2阶段性验收合格后,双方应签署验收确认书
6.
2.3工程竣工后,乙方应提前日以书面形式通知甲方组织竣工验收
6.
2.4竣工验收合格后,双方应签署《工程竣工验收报告》,并办理交接手续
6.3质量保修
6.
3.1工程质量保修期为年,自工程竣工验收合格之日起计算
6.
3.2保修期内,乙方应免费修复因施工质量原因导致的工程缺陷
6.
3.3保修期内,因甲方使用不当或其他第三方原因造成的损坏,乙方不承担修复责任第七条安全施工与责任分担
7.1安全施工
7.
1.1乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定,确保施工安全
7.
1.2乙方应为施工现场的施工人员购买相关保险,并承担因施工安全问题造成的损失及责任第5页共8页
7.2责任分担
7.
2.1因乙方施工不当导致的工程质量问题或安全事故,由乙方承担全部责任
7.
2.2因甲方提供的图纸、技术资料或其他条件不符合要求而导致的损失或责任,由甲方承担第八条变更与签证
8.1工程变更
8.
1.1施工过程中,甲乙双方协商一致可以对工程进行变更
8.
1.2工程变更应当以书面形式确认,并明确变更内容、范围及影响
8.
1.3因工程变更导致的工期和费用变化,双方应另行协商确定
8.2签证管理
8.
2.1变更确认后,双方应签署变更签证,并作为合同补充文件
8.
2.2变更签证应当明确变更内容、数量、单价及总价,并由双方签字盖章确认第九条违约责任
9.1甲方违约责任
9.
1.1逾期支付工程款的,甲方应按逾期金额的‰向乙方支付违约金
9.
1.2因甲方原因导致工程停工或延误的,甲方应赔偿乙方遭受的损失
9.2乙方违约责任第6页共8页
9.
2.1因乙方施工不当导致工程质量问题的,乙方应承担修复费用,并赔偿给甲方造成的损失
9.
2.2因乙方原因导致工期延误的,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总金额的‰作为违约金
9.3其他违约情形
9.
3.1一方因不可抗力无法履行合同的,应及时通知另一方,并提供相关证明,双方可协商解除或变更合同
9.
3.2任何一方违约,导致合同无法履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿相应损失第十条争议解决
10.1争议解决方式
10.
1.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应通过友好协商解决
10.
1.2协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼
10.2律师费用
10.
2.1争议解决过程中,律师费用由违约方承担第十一条合同生效与终止
11.1合同生效
11.
1.1本合同自双方签字盖章之日起生效
11.
1.2本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
11.2合同终止
11.
2.1本合同在履行完毕后自动终止,双方应妥善办理合同终止手续第7页共8页
11.
2.2任何一方提前终止合同的,应提前日以书面形式通知另一方,并协商解决相关事宜甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期注本合同为范本,具体条款需根据实际情况调整,建议在签订合同前咨询专业律师第8页共8页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0