2025光伏发电项目承包合同汇编

2025光伏发电项目承包合同汇编合同编号签订地点签订日期发包方（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包方（乙方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方为（项目名称）光伏发电项目的投资方，乙方为具备相应资质的光伏发电项目承包商，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国可再生能源法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，就光伏发电项目的承包事宜达成如下协议第一条合同名称与范围

1.1本合同为（项目名称）光伏发电项目承包合同（以下简称“本合同”）

1.2本合同涵盖的光伏发电项目包括但不限于光伏组件安装、支架系统建设、逆变器及并网设备安装、电气设备调试等（具体范围详见附件）第1页共5页

1.3本合同约定的光伏发电项目总规模为千瓦（MW），装机容量为千瓦（KW），项目地点位于（详细地址）第二条合同依据与原则

2.1本合同的签订和履行依据国家相关法律法规及政策，特别是《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国可再生能源法》《建设工程施工合同》等相关规定

2.2甲乙双方应本着诚实信用、公平互利的原则履行本合同，确保光伏发电项目按期、保质完成第三条项目概况

3.1项目名称（项目名称）光伏发电项目

3.2项目规模总装机容量为千瓦（KW），分期建设，本期建设容量为千瓦（KW）

3.3项目地点（详细地址）

3.4项目建设内容光伏组件安装、支架系统建设、逆变器及并网设备安装、电气设备调试及其他相关工作

3.5项目投资概算项目总投资估算为人民币元（大写元整）第四条发包方的义务与责任

4.1甲方应提供与光伏发电项目相关的前期资料，包括但不限于土地使用权证明、项目核准文件、环境影响评价报告等，并协助乙方办理相关手续

4.2甲方应按本合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付第2页共5页

4.3甲方应协调乙方与当地政府、电网公司及其他相关部门的关系，为项目顺利实施创造条件

4.4甲方有权对光伏发电项目的施工质量、进度进行监督，但不得干涉乙方的正常施工第五条承包方的义务与责任

5.1乙方应具备光伏发电项目承包资质，并确保施工人员具备相应的职业资格

5.2乙方应严格按国家相关法律法规、技术标准及本合同约定进行施工，确保光伏发电项目质量达到国家规定的标准

5.3乙方应按本合同约定的工期完成项目施工，不得无故拖延工期

5.4乙方应做好施工现场的安全管理工作，确保施工安全，避免发生安全事故

5.5乙方应按本合同约定的验收标准完成项目施工，并协助甲方完成项目验收及并网调试工作第六条工程款支付

6.1本合同总金额为人民币元（大写元整），支付方式为（银行转账/支票等）

6.2工程款支付分为以下几个阶段

（1）预付款合同签订之日起日内，甲方向乙方支付合同总金额的%作为预付款，计人民币元

（2）进度款乙方完成阶段性施工任务，并经甲方验收合格后，甲方向乙方支付相应阶段的进度款第3页共5页

（3）竣工款项目竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的%，计人民币元

（4）质保金合同总金额的%作为质保金，自项目竣工验收合格之日起年后无质量问题，甲方向乙方一次性支付第七条工期与质量要求

7.1项目开工日期为年月日，预计竣工日期为年月日，总工期为天

7.2乙方应严格按工期计划完成施工任务，若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元

7.3光伏发电项目应符合国家相关技术标准，具体要求详见附件项目质量需经过甲方及相关第三方机构验收，验收标准为（具体标准）第八条合同的变更与解除

8.1本合同如需变更，需经双方协商一致，并签署书面补充协议

8.2在下列情况下，甲方有权解除合同

（1）乙方未按合同约定履行义务，且在收到甲方书面通知后日内未改正的；

（2）乙方施工质量不符合国家标准或合同约定，且无法通过验收的；

（3）乙方因自身原因导致项目无法按期完成，且无合理理由的

8.3在下列情况下，乙方有权解除合同第4页共5页

（1）甲方未按合同约定支付工程款，且在收到乙方书面通知后日内未支付的；

（2）甲方未履行合同约定的协助义务，导致项目无法实施的第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼

9.2本合同适用中华人民共和国法律第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效

10.4本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）授权代表签字日期乙方（盖章）授权代表签字日期第5页共5页。