2025建筑外墙脚手架施工合同

2025建筑外墙脚手架施工合同本合同由以下双方于年月日在市区签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行项目的外墙脚手架施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容外墙脚手架的搭设、拆除及相关工作

1.4承包范围详见附件《承包范围说明》第二条承包方式第1页共6页乙方以包工包料的方式承包本工程，乙方负责提供符合质量要求的脚手架材料、配件及相关施工设备，并完成施工任务第三条工程质量要求

3.1乙方必须严格按照国家及地方相关建筑规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计要求及验收标准

3.2所有脚手架材料、配件必须符合国家相关质量标准，并提供质量证明文件

3.3施工过程中，乙方应确保脚手架的搭设稳固、安全，符合施工现场的安全要求第四条施工安全责任

4.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全

4.2乙方应为施工人员提供符合国家标准的安全防护用品，并对施工人员进行安全培训

4.3施工期间，乙方应采取有效措施，防止因施工导致的人员伤亡事故及财产损失

4.4甲方有权对乙方的施工安全进行监督检查，乙方应积极配合并及时整改存在的安全隐患第五条工程款支付

5.1工程款总额为人民币元（大写）

5.2工程款支付方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，即人民币元；第2页共6页

（2）脚手架搭设完成后，甲方支付合同总金额的%，即人民币元；

（3）工程验收合格后，甲方支付剩余%，即人民币元

5.3甲方应按约定时间支付工程款，逾期支付的，每逾期一日，按未支付金额的%向乙方支付违约金

5.4乙方应提供合法的发票，甲方在收到发票后日内完成付款第六条工程工期

6.1总工期为日历天，自合同签订之日起计算

6.2工期顺延的情形

（1）不可抗力因素；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）其他经双方协商一致同意顺延的情形

6.3因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第七条双方权利与义务甲方权利与义务

7.1甲方有权对乙方的施工进行监督检查，并提出整改意见

7.2甲方应按合同约定支付工程款，并提供施工现场必要的协助

7.3甲方应为乙方提供施工现场的水、电接驳点，并承担相关费用乙方权利与义务

7.4乙方有权要求甲方按合同约定支付工程款第3页共6页

7.5乙方应严格按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务，并确保施工现场整洁有序

7.6乙方应自行承担施工过程中产生的垃圾清运费用第八条工程验收与保修

8.1工程验收标准

（1）国家及地方相关建筑规范、标准；

（2）甲方提供的设计要求及验收标准

8.2工程验收

（1）乙方应提前日通知甲方进行验收；

（2）验收合格后，双方签订《工程验收单》；

（3）验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，整改产生的费用由乙方承担

8.3质保期自工程验收合格之日起，质保期为年质保期内，乙方应免费处理因施工质量导致的问题第九条合同的变更、终止与解除

9.1经双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除

9.2因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商终止合同，已履行部分的费用按实际发生结算

9.3任何一方违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失第十条违约责任

10.1乙方未按合同约定工期完成施工的，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币元第4页共6页

10.2乙方提供的脚手架材料、施工质量不符合要求的，甲方有权要求乙方整改，若乙方拒绝或整改仍不符合要求的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失

10.3甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币元第十一条争议解决

11.1因本合同履行过程中产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条其他条款

12.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

12.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件承包范围说明施工图纸质量标准要求安全施工协议第5页共6页（注合同中的空白部分请根据实际情况填写，建议在签订前由专业律师审核）第6页共6页。