还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025版标准建设工程合同范本合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日签订发包人(以下简称甲方)地址法定代表人联系方式承包人(以下简称乙方)地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将工程发包给乙方施工,乙方同意承包该工程,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,就本工程的承包事项达成如下协议第一章总则第一条本合同为标准建设工程合同,适用于甲方委托乙方进行工程的施工、竣工和保修双方应严格遵守合同约定,全面履行合同义务第二条本工程名称为;工程地点为;工程内容为具体工程范围详见附件《工程范围说明书》第1页共7页第三条本合同工期为日历天天,自年月日起至年月日止开工日期以甲方书面通知为准,竣工日期相应顺延或提前,以实际通过竣工验收之日为准第四条本合同的工程质量标准为(如国家标准、行业标准),具体要求详见附件《工程质量标准》乙方承诺达到的标准为第五条合同价款为人民币元(大写元整)合同价款包括但不限于施工、材料、设备、劳务、管理、安全、竣工验收、保修等费用具体支付方式详见第二章第二章发包人和承包人的权利义务第六条甲方的权利义务负责提供工程规划文件、设计图纸及其他技术资料,并保证其真实、准确、完整负责办理工程开工前的所有审批手续,并承担相关费用负责提供施工场地,包括但不限于水、电、通信等基础设施,并确保施工期间的正常供应负责协调施工现场的各方关系,及时解决乙方提出的施工问题有权对乙方的施工进度、质量进行监督,提出整改要求,并在乙方违约时采取相应措施第七条乙方的权利义务负责按照合同约定的工期、质量标准完成工程施工,并通过竣工验收负责提供符合质量要求的施工材料和设备,确保材料来源合法,并提供相关质量证明文件第2页共7页负责施工现场的安全管理,采取必要措施防止施工过程中发生人身伤亡事故和财产损失负责竣工后的保修工作,保修期限为年,具体条款详见第八条有权要求甲方按照合同约定支付合同价款,并在甲方违约时追究其责任第三章工期第八条乙方应严格按照合同约定的工期组织施工,确保工程按期竣工若乙方无正当理由逾期竣工,应向甲方支付违约金,违约金按每日元计算第九条工期顺延的情形甲方未能按约定提供施工场地或施工条件甲方未能按约定支付合同价款,导致乙方无法正常施工发生不可抗力事件,如自然灾害、战争、政府行为等其他非乙方原因导致的停工第十条乙方应提前日向甲方提交详细的施工进度计划,并定期提交进度报告甲方有权对施工进度进行调整,乙方应予以配合第四章质量与检验第十一条工程质量要求乙方应严格遵守国家和地方有关建设工程质量的法律法规,按照设计图纸和施工规范施工乙方应建立完善的质量管理制度,配备专职质量管理人员,确保施工过程中的质量控制第3页共7页乙方应接受甲方或其委托的监理单位的质量监督,并配合进行质量检查和验收第十二条工程检验乙方应在施工过程中进行自检,并向甲方提交自检记录甲方或其委托的监理单位有权对工程进行随机抽查,乙方应予以配合工程隐蔽部分施工完毕后,乙方应通知甲方进行验收,并提供相关资料未经验收或验收不合格的,乙方不得进行后续施工第十三条质量保修工程保修范围包括但不限于地基基础、主体结构、装修工程等,具体范围详见附件保修期限自工程通过竣工验收之日起计算,分别为地基基础和主体结构年;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面年;其他工程年在保修期内,若出现质量问题,乙方应无偿修复若乙方未能及时修复,甲方可委托第三方修复,费用由乙方承担第五章合合同价款与支付第十四条合同价款支付方式预付款合同签订后日内,甲方向乙方支付合同价款的%,计人民币元进度款乙方按月提交工程进度报告,经甲方确认后,甲方向乙方支付当月工程进度款,计人民币元第4页共7页竣工款工程竣工验收合格后日内,甲方向乙方支付剩余合同价款,计人民币元保修金合同价款的%,计人民币元,作为质量保修金质保期满后,若无质量问题,甲方向乙方无息退还第十五条甲方逾期支付合同价款的,应向乙方支付逾期利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算第十六条乙方应向甲方提交合法的税务发票,并配合甲方完成相关财务手续第六章安全施工第十七条乙方应严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规,制定完善的安全生产管理制度,并配备专职安全管理人员第十八条施工期间,乙方应采取有效措施防止施工现场发生人身伤亡事故和财产损失,并对施工人员进行安全培训第十九条乙方应为施工现场的所有施工人员购买意外伤害保险,并将保单复印件提交甲方备案第二十条若发生安全事故,乙方应立即通知甲方,并采取有效措施防止事故扩大,配合相关部门进行调查第七章违约责任第二十一条甲方违约责任甲方未能按约定提供施工场地或施工条件,导致乙方停工的,应赔偿乙方遭受的损失甲方未能按约定支付合同价款的,应按逾期支付金额的%向乙方支付违约金第二十二条乙方违约责任第5页共7页乙方未能按约定工期完成工程的,应按每日元向甲方支付违约金乙方提供的材料或施工质量不符合约定的,甲方有权要求乙方返工或更换材料,费用由乙方承担,工期不顺延乙方在施工过程中发生安全事故的,应承担全部责任,并赔偿甲方遭受的损失第八章合同的变更、解除和终止第二十三条合同变更任何一方要求变更合同条款,应提前日以书面形式通知对方,并经双方协商一致后签署补充协议因变更合同导致的额外费用或工期延误,由变更提出方承担第二十四条合同解除若甲方未按合同约定支付合同价款,且在收到乙方书面催告后日内仍未支付的,乙方有权解除合同若乙方在施工过程中严重违反合同约定,且在收到甲方书面通知后日内仍未整改的,甲方有权解除合同第二十五条合同终止合同因完成工程并通过竣工验收终止合同因解除或不可抗力事件终止合同终止后,双方应结算已完工程的费用,并签署《工程结算协议》第九章争议解决第二十六条因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应通过友好协商解决协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第6页共7页第二十七条本合同的履行过程中,所有通知、文件等均应以书面形式送达,并以送达之日为准第十章附则第二十八条本合同未尽事宜,双方可另行协商并签署补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第二十九条本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0