2025规范小型工程合同模板

2025规范小型工程合同模板小型工程合同模板本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在（填写签订地点）签订甲方（发包人）名称地址联系方式法定代表人身份证号/统一社会信用代码乙方（承包人）名称地址联系方式法定代表人身份证号/统一社会信用代码鉴于甲方需要对位于的工程进行建设/改造/维护（以下简称“工程”），乙方具备相应的资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模（包括但不限于建筑面积、投资额等）第1页共6页

1.4工程内容（详细描述工程内容，如土建、安装、装饰等）第二条工程内容和要求

2.1工程范围乙方负责按本合同附件《工程范围清单》完成工程的设计、施工、安装及其他相关工作，并达到本合同约定的质量标准和要求

2.2工程质量标准本工程的质量标准应符合国家现行的法律法规及行业规范，具体包括但不限于《建筑法》及相关配套法规；《建设工程质量管理条例》；其他与本工程相关的设计规范和施工规范

2.3施工图纸和技术要求甲方应于本合同签订后日内向乙方提供完整的施工图纸和技术文件，乙方应严格按照图纸和技术要求进行施工第三条工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期日历天

3.4工期顺延因下列原因导致工期延误的，乙方有权申请工期顺延，且不承担违约责任不可抗力（如地震、台风、战争等）；第2页共6页甲方未能按约定提供施工图纸或材料；设计变更或工程量增加；非乙方原因导致的停工

3.5工期延误的违约责任除上述约定外，乙方未按期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额‰的违约金第四条合同价款及支付方式

4.1合同总金额人民币元（大写）

4.2付款方式第一期合同签订后，甲方支付合同总金额的%作为预付款，计人民币元；第二期工程进度达到%时，甲方支付合同总金额的%，计人民币元；第三期工程竣工验收合格后，甲方支付合同总金额的%，计人民币元；第四期质保期满且无质量问题后，甲方支付剩余的%，计人民币元

4.3付款时间甲方应于每期付款条件成就后日内完成支付，逾期支付的，每逾期一日，应向乙方支付未付金额的‰作为违约金第五条双方权利和义务甲方权利和义务

5.1甲方有权监督乙方的施工进度和质量，并提出合理建议第3页共6页

5.2甲方应按约定支付合同价款，并提供施工所需的图纸、材料及其他支持

5.3甲方应及时办理工程验收及备案手续乙方权利和义务

5.4乙方应按合同约定的时间、质量完成工程，并确保施工安全

5.5乙方应依法缴纳相关税费，并为施工人员办理必要的保险

5.6乙方应妥善处理施工现场的垃圾和废弃物，确保周边环境整洁第六条验收标准

6.1工程验收工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请甲方应在收到申请后日内组织验收

6.2验收标准工程应符合设计要求和国家相关规范，且通过相关政府部门的验收

6.3质保期工程质保期为年，自工程验收合格之日起计算质保期内，若出现质量问题，乙方应免费修复第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.

1.1未按约定支付工程款，导致乙方无法正常施工的，乙方有权停工，直至甲方履行付款义务

7.

1.2未按约定提供施工条件或图纸的，工期相应顺延

7.2乙方违约责任第4页共6页

7.

2.1未按约定工期完成工程的，每逾期一日，支付合同总金额‰的违约金

7.

2.2工程质量不符合要求的，乙方应无偿修复至合格，并承担由此造成的损失第八条变更与解除

8.1合同变更如需变更工程内容或设计，甲方应以书面形式通知乙方，并签订补充协议

8.2合同解除因不可抗力导致工程无法继续的，双方可协商解除合同，已施工部分按实际工作量结算第九条争议解决

9.1双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于报备或相关用途

10.3合同保存本合同应妥善保存，遗失不补

10.4合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期年月日附工程范围清单、施工图纸及其他相关文件以上为合同正文，具体内容请根据实际情况填写，确保各项条款明确无误，双方签字盖章后生效第6页共6页。