2025版标准大型工程合同范本

2025版标准大型工程合同范本合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方拟将工程发包给乙方施工，乙方具备相应的资质和能力承接该工程，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容乙方负责按照本合同约定完成工程的设计、施工及相关工作，具体内容详见附件《工程范围说明》第1页共7页

1.4工程规模

1.5合同工期开工日期年月日计划竣工日期年月日总工期日历天

1.6合同价款本工程合同总价为人民币元（大写元整），详见附件《工程费用明细表》

1.7工程质量标准本工程质量要求达到国家及地方相关工程质量验收标准，具体标准详见附件《工程质量要求》第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务

（1）负责提供施工场地，协调解决施工过程中与场地相关的外部关系；

（2）按合同约定支付工程款；

（3）审核乙方提交的施工图纸、施工组织设计、进度计划等文件，并及时提出书面意见；

（4）协助乙方办理施工所需的政府批文、许可证件等；

（5）对乙方的施工进度、质量进行监督，发现问题及时通知乙方改正

2.2乙方的权利与义务第2页共7页

（1）严格按照设计图纸、技术规范、施工标准组织施工，确保工程质量；

（2）编制施工组织设计和进度计划，经甲方批准后方可实施；

（3）按时完成工程，并确保工程竣工验收符合约定标准；

（4）做好施工现场的安全管理工作，确保施工过程中的人身、财产安全；

（5）负责工程竣工后的保修工作，保修期限及范围按照国家相关规定执行第三条工期管理

3.1开工与竣工乙方应按本合同约定的开工日期准时进场施工，并于合同约定的竣工日期完成施工任务如遇特殊情况需要调整工期，双方应协商一致，并签订书面补充协议

3.2工期延误

（1）因甲方原因导致的工期延误，甲方可相应顺延竣工日期；

（2）因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，每延误一日，按合同总价的‰向甲方支付违约金，直至工程竣工验收合格

3.3不可抗力如因战争、地震、台风、洪水等不可抗力事件导致工期延误，双方协商顺延工期，甲方不承担违约责任，乙方也不要求额外费用第四条工程质量与验收

4.1质量要求第3页共7页乙方应严格按照相关法律法规、技术规范及设计要求进行施工，确保工程质量达到约定标准如施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方返工，直至合格，相关费用由乙方承担

4.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后及时通知甲方验收，甲方应在接到通知后小时内组织验收，验收合格后方可继续施工；

（2）分部工程验收各分部工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可进入下一阶段施工；

（3）竣工验收工程竣工后，乙方应书面通知甲方组织验收，甲方应在接到通知后日内组织验收，并在验收后日内签署竣工验收证书

4.3质量保修乙方对本工程的保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算保修期内，乙方应免费修复因施工质量原因导致的任何损坏第五条合同价款与支付

5.1合同总价本工程合同总价为人民币元，包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润及相关税费等，详见附件《工程费用明细表》

5.2付款方式

（1）预付款合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元；第4页共7页

（2）进度款工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%作为进度款，即人民币元；

（3）竣工款工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%作为竣工款，即人民币元；

（4）质保金合同总价的%作为质保金，即人民币元，质保期满后无质量问题一次性支付

5.3支付时间每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的增值税专用发票，甲方收到发票后日内完成支付第六条变更与签证

6.1工程变更

（1）施工过程中，若需变更设计或施工内容，甲方应以书面形式通知乙方，乙方应在收到通知后日内确认或提出异议；

（2）因变更导致的工程量增减，双方应协商确定增减的工程款，并签订书面补充协议；

（3）未经甲方书面同意，乙方不得擅自进行设计变更或施工内容调整

6.2签证管理

（1）签证事项应由甲乙双方现场代表共同确认，并形成书面签证记录；

（2）签证资料需经甲方审核确认后方可作为结算依据第七条违约责任

7.1甲方违约责任第5页共7页

（1）甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；

（2）甲方未按约定履行其他义务，导致乙方停工或窝工，甲方应赔偿乙方造成的损失

7.2乙方违约责任

（1）乙方未按约定工期完成施工任务，每延误一日，按合同总价的‰支付违约金；

（2）乙方施工质量未达到约定标准，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，每项质量问题按合同总价的%支付违约金；

（3）乙方擅自变更设计或施工内容，需承担由此造成的全部损失，并按合同总价的%支付违约金第八条争议解决

8.1协商解决甲乙双方因本合同发生争议，应通过友好协商解决

8.2诉讼解决如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第九条其他条款

9.1补充协议本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

9.3生效条件第6页共7页本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件工程范围说明工程费用明细表工程质量要求其他相关文件（注本合同仅为范本，具体条款需根据实际情况调整，并经双方协商一致后签订）第7页共7页。