2025标准化的建设工程施工合同

2025标准化的建设工程施工合同建设工程施工合同合同编号签订地点发包方（以下简称“甲方”）承包方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就建设工程施工相关事项达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模（包括但不限于建筑面积、结构形式等）

1.4工程内容（详细描述施工范围及内容）

1.5承包方式（如包工包料、包工不包料等）第二条合同工期

2.1开工日期

2.2竣工日期

2.3总工期日历天（包括法定节假日）

2.4工期顺延的情形甲方未能按约定提供施工场地或施工条件；乙方不可抗力或其他非乙方原因导致的停工；工程变更导致的工期调整，双方另行协商确认第三条合同价款与支付第1页共6页

3.1合同总价元（大写），含税

3.2合同价款组成（详细列明各项费用，如人工费、材料费、机械费等）

3.3支付方式第一期款合同签订后日内支付合同总价的%；第二期款支付合同总价的%；第三期款支付至合同总价的%；尾款工程竣工验收合格后日内支付剩余款项

3.4乙方开具符合甲方要求的正规发票第四条质量标准

4.1工程质量要求符合国家及地方相关工程质量标准及规范，达到级标准（如优良、合格等）

4.2材料设备质量（详细说明材料设备的规格、品牌、质量标准等）

4.3若乙方提供的材料或施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或更换材料，相关费用由乙方承担

4.4工程质量保修见本合同第十一章《质量保修》第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.

1.1按约定支付合同价款；

5.

1.2提供施工场地及相关资料，协调乙方与其他单位的配合工作；

5.

1.3监督乙方施工进度及质量，提出合理建议；

5.

1.4按约定进行竣工验收及结算第2页共6页

5.2乙方权利与义务

5.

2.1按图纸及技术规范施工，确保工程质量；

5.

2.2遵守施工现场安全管理规定，承担施工期间的安全责任；

5.

2.3自行负责施工设备的维护及保养；

5.

2.4按时提交施工报告及竣工资料第六条工程变更与签证

6.1变更程序甲方须以书面形式通知乙方变更内容；乙方收到变更通知后日内确认或提出异议；变更确认后双方签订补充协议，明确变更内容、价款调整及工期影响

6.2变更价款变更部分按双方确认的单价或市场价计算；因变更导致的工期调整由双方协商确定第七条材料设备

7.1材料设备供应乙方负责采购材料设备，需提供合格的出厂证明及检测报告；材料设备进场前需通知甲方验收，验收合格后方可使用

7.2甲方提供材料甲方提供的材料设备清单见附件，乙方需签字确认；材料设备质量问题由甲方负责，乙方仅需按要求使用第八条工期延误与提前

8.1延误责任乙方原因导致工期延误，每延误一日，按元/日支付违约金；第3页共6页若因乙方原因延误超过日，甲方有权解除合同，乙方需赔偿由此造成的损失

8.2提前奖励乙方提前竣工，每提前一日，甲方奖励元

8.3不可抗力因不可抗力导致的工期延误，双方协商顺延工期；不可抗力造成的损失由各自承担第九条竣工验收

9.1验收程序工程完工后，乙方向甲方提交验收申请；甲乙双方共同组织验收，形成书面验收报告；验收不合格的，乙方需按要求整改，整改费用由乙方承担

9.2验收标准符合国家及地方相关规范标准；达到合同约定的质量要求第十章质量保修

10.1保修范围整个工程范围内的质量问题，包括但不限于结构、防水、装饰等

10.2保修期限地基基础工程和主体结构为设计使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为年；装修工程为年；供热与供冷系统为个采暖期或供冷期；第4页共6页电气管线、给排水管道、设备安装为年

10.3保修责任保修期内，乙方收到甲方通知后小时内到场维修；保修费用由乙方承担，甲方从质量保证金中扣除

10.4质量保证金质量保证金为合同总价的%，金额为元；质量保证金在保修期满后日内退还，不计利息第十一章双方其他权利与义务

11.1现场管理施工期间，乙方需遵守施工现场管理制度；乙方负责施工期间的环境保护，防止扬尘、噪音等污染

11.2安全文明施工乙方确保施工过程中的安全，承担施工期间的安全责任；施工期间，乙方需符合文明施工要求，维护施工现场环境第十二章违约责任

12.1甲方违约责任未按约定支付合同价款，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金；无正当理由解除合同，需赔偿乙方已完成工程的损失

12.2乙方违约责任未按约定工期完成工程，每延误一日，按元/日支付违约金；第5页共6页未达到约定质量标准，甲方有权要求返工或降低工程款，费用由乙方承担；无正当理由解除合同，需赔偿甲方遭受的损失第十三章争议解决

13.1争议解决方式双方协商解决；协商不成，向工程所在地人民法院提起诉讼

13.2诉讼期间，双方均应继续履行合同义务第十四章合同生效与其他

14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效

14.2合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于备案或其他用途

14.3补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

14.4其他条款甲方（盖章）法定代表人联系方式日期乙方（盖章）法定代表人联系方式日期第6页共6页。