还剩4页未读，继续阅读
文本内容:
2025水利建设工程施工合同本合同由以下双方于年月日在（签订地点）签订发包人（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（乙方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需进行水利建设工程（以下简称“本工程”）的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议第一条合同范围
1.1本工程名称为水利建设工程
1.2工程地点位于
1.3工程内容包括但不限于（详细描述工程内容）
1.4工程承包范围本工程的施工总承包，具体内容详见附件《施工图纸》及《工程量清单》第二条工期第1页共6页
2.1开工日期年月日
2.2竣工日期年月日
2.3总工期为日历天
2.4因不可抗力或甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延
2.5乙方应严格按照合同工期完成施工任务，逾期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第三条工程质量标准
3.1本工程质量标准为（如国家水利行业标准或总承包单位标准）
3.2乙方应严格遵守国家及地方的施工规范、技术标准及安全操作规程
3.3甲方有权对工程质量和施工进度进行监督检查，乙方应积极配合并提供必要的便利条件
3.4工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收
3.5竣工验收合格后，乙方应对工程承担质量保修责任，保修期限为年，具体详见附件《质量保修书》第四条工程价款及支付方式
4.1本工程合同价款为人民币元（大写元整）
4.2工程价款支付方式第2页共6页
4.
2.1合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款，计人民币元
4.
2.2工程进度款按月支付，乙方每月日前向甲方提交上月已完成工程量的报告，经甲方审核确认后，支付相应工程进度款
4.
2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的%，计人民币元
4.
2.4质量保修期满后，甲方支付剩余合同价款的%，计人民币元
4.3乙方应开具合法有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后日内完成付款第五条双方权利与义务
5.1甲方权利与义务
5.
1.1有权对工程进度、质量进行监督和检查，提出合理建议
5.
1.2负责提供施工场地及相关配套条件，协调施工现场的外部关系
5.
1.3按时支付工程价款，不得无故拖延
5.2乙方权利与义务
5.
2.1严格按照合同约定工期、质量标准完成施工任务，确保施工安全
5.
2.2负责施工期间的安全管理，防止发生安全事故
5.
2.3乙方应为施工人员购买必要的保险，包括但不限于人身意外伤害保险
5.
2.4工程竣工后，向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图纸等第3页共6页
5.
2.5乙方不得将本工程转包或分包给不具备相应资质的单位或个人第六条违约责任
6.1甲方违约责任
6.
1.1未按合同约定支付工程价款的，每逾期一日，按逾期金额的%向乙方支付违约金
6.
1.2无正当理由解除合同的，应赔偿乙方遭受的直接损失
6.2乙方违约责任
6.
2.1未按合同工期完成施工任务的，每逾期一日，按合同总价款的%向甲方支付违约金
6.
2.2工程质量不符合约定标准的，乙方应返工至合格，并承担相关费用
6.
2.3乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方遭受的损失第七条工程质量保修
7.1质量保修范围包括但不限于（详细列出保修范围）
7.2质量保修期限为自工程竣工验收合格之日起年
7.3在保修期内，如出现质量问题，乙方应接到甲方通知后小时内到达现场进行维修
7.4因乙方原因导致的维修费用由乙方承担，因甲方使用不当导致的费用由甲方承担第八条安全施工第4页共6页
8.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全
8.2因乙方原因发生安全事故的，责任由乙方承担，并赔偿造成的损失
8.3甲方有权对乙方的施工安全进行检查，乙方应提供必要的配合第九条不可抗力
9.1因不可抗力导致工程无法按期施工的，双方协商顺延工期或解除合同
9.2受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相关证明第十条争议解决
10.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决
10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条补充协议
11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力
11.2本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力第十二条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第十三条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效第5页共6页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件施工图纸工程量清单质量保修书第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
