2025【各类企业合作范本】建筑工程施工合同

2025【各类企业合作范本】建筑工程施工合同建筑工程施工合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日在签订甲方（发包方）地址法定代表人联系方式乙方（承包方）地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行建筑工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程规模第二条施工工期第1页共5页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期日历天

2.4工期顺延情况

（1）不可抗力事件；

（2）甲方未能按约定提供施工条件；

（3）工程设计变更或甲方要求增加工程量；

（4）其他非乙方原因导致的工期延误

2.5乙方应按照合同约定的工期完成施工，若乙方未能按期完成，每逾期一日，应向甲方支付违约金元，直至工程竣工验收合格第三条工程质量

3.1工程质量标准（如《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013）

3.2乙方应严格按照设计文件、施工图纸、施工规范及验收标准进行施工，确保工程符合国家及地方相关质量要求

3.3工程质量达不到约定标准的，乙方应无条件整改，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担

3.4因乙方原因导致的质量问题，甲方有权委托第三方进行修复，相关费用由乙方承担第四条合同价款与支付方式

4.1合同总价人民币元整（大写）第2页共5页

4.2付款方式

（1）预付款合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；

（2）进度款按照工程进度支付，每次支付合同总价的%；

（3）竣工款工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%；

（4）质保金工程保修期满后，甲方向乙方支付质保金，质保金为合同总价的%

4.3甲方支付款项前，乙方应提供合法有效的发票

4.4逾期付款违约金若甲方无正当理由逾期支付款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的‰作为违约金第五条双方权利与义务甲方权利与义务

5.1有权监督乙方施工进度、质量及安全措施的落实情况；

5.2按时支付合同约定的款项；

5.3提供施工场地，协调乙方与其他单位的关系；

5.4按约定时间组织工程验收；

5.5及时办理工程结算乙方权利与义务

5.6按照合同约定的工期、质量完成工程施工；

5.7严格遵守国家及地方的法律法规，做好施工现场的安全管理；

5.8负责施工场地的清理及保护工作；

5.9按时向甲方提交施工记录、验收报告等相关资料；第3页共5页

5.10保证施工人员的合法权益，依法为施工人员缴纳社会保险第六条安全施工与责任

6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，采取有效措施确保施工安全

6.2乙方应为施工人员提供符合国家安全标准的劳动保护用品，并定期进行安全培训

6.3施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿造成的损失

6.4甲方应为乙方提供必要的安全施工条件，但不免除乙方的安全施工责任第七条工程验收

7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并书面通知甲方组织验收

7.2验收标准

7.3验收过程中发现的质量问题，乙方应按甲方要求及时整改，整改期间的工期不予顺延

7.4工程验收合格后，双方签署《工程竣工验收报告》第八条质量保修

8.1质量保修范围

8.2质量保修期限

8.3保修期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行修复

8.4因乙方原因导致的保修费用由乙方承担第九条违约责任第4页共5页

9.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失

9.2因乙方原因导致工程质量问题或工期延误的，乙方应承担修复费用及逾期违约金

9.3任何一方擅自解除合同的，应向另一方支付合同总价的%作为违约金第十条争议解决

10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同自双方签字盖章之日起生效

11.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期希望这份合同范文能满足您的需求如需进一步修改或补充，请随时告知第5页共5页。