2025【合同范本】建筑工程施工合同

2025【合同范本】建筑工程施工合同建筑工程施工合同合同编号2025-BG-001发包人（甲方）名称地址法定代表人联系方式承包人（乙方）名称地址法定代表人联系方式资质证书编号根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就以下建设工程施工事项协商一致，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程范围（详细说明工程内容）

1.4工程性质

1.5承包方式（包工包料、包工不包料等）第二条工期第1页共5页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期日历天

2.4工期顺延条款

（1）因甲方原因导致的停工；

（2）不可抗力因素；

（3）施工图纸、材料供应延迟；

（4）其他非乙方原因导致的停工第三条质量标准

3.1工程质量要求符合《中华人民共和国建筑法》及国家相关施工质量验收规范，达到标准（具体标准名称）

3.2材料要求乙方提供的材料、设备应符合国家及行业标准，并提供合格证明文件

3.3质量保修执行《建设工程质量管理条例》及合同约定的质量保修条款第四条合同价款

4.1合同总金额人民币元（大写）

4.2价款调整因设计变更、工程量增加或减少，双方协商确定增减合同价款

4.3支付方式

（1）工程款支付方式银行转账或其他双方约定方式；

（2）支付时间第2页共5页-第一期工程款合同签订后日内支付合同总价款的%；-第二期工程款工程进度达到时支付合同总价款的%；-第三期工程款工程完工验收合格后支付剩余工程款

4.4结算工程竣工验收合格后，双方依据合同约定和实际工程量进行结算第五条双方责任与义务甲方责任

5.1负责提供施工场地及相关资料；

5.2按时支付工程款；

5.3协调施工期间的相关事务乙方责任

5.4按照合同约定工期、质量标准完成施工任务；

5.5严格执行安全施工规范，确保施工安全；

5.6负责施工期间的材料保管及施工现场管理第六条工程进度

6.1乙方应按照合同约定工期制定施工进度计划，并提交甲方备案

6.2因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方需支付违约金人民币元第七条材料与设备

7.1乙方提供的材料、设备应符合国家相关标准，并提供质量证明文件第3页共5页

7.2甲方提供的材料，乙方应提前日通知甲方，否则因材料延误造成的损失由乙方承担第八条验收与结算

8.1工程完工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并组织验收

8.2验收合格后，双方应在日内完成结算第九条质量保修

9.1质量保修范围（具体范围）

9.2质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期为年

9.3保修期内，因施工质量导致的损坏，乙方应免费修复第十条违约责任

10.1因甲方原因导致的违约

（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一日，甲方需支付违约金人民币元；

（2）其他违约行为

10.2因乙方原因导致的违约

（1）未按合同约定工期完成施工任务，每延误一日，乙方需支付违约金人民币元；

（2）施工质量不符合约定标准第十一条争议解决

11.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼第十二条合同生效

12.1本合同自双方签字盖章之日起生效第4页共5页

12.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附施工图纸（作为合同附件）材料清单（作为合同附件）其他约定（如需要）（注此合同为通用模板，具体条款可根据实际需求调整）第5页共5页。