2025标准合同范本 建设工程施工合同（版本）

2025标准合同范本-建设工程施工合同（通用版本）建设工程施工合同（通用版本）合同协议书本合同协议书由以下双方于年月日在（填写地点）签订发包人（以下简称“甲方”）地址联系人联系方式承包人（以下简称“乙方”）地址联系人联系方式鉴于甲方需要进行工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等、自愿、诚实信用的基础上，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工期要求计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为天

1.6工程质量标准符合国家或地方相关工程质量验收标准，达到（填写具体质量要求，如合格、优良）第1页共6页

1.7合同价款人民币元（大写元整），合同总价为固定单价/固定总价/可调价格，具体计价方式见本合同专用条款第二条承包人承诺

2.1乙方承诺具备承包本工程的资质和能力，并按合同约定工期、质量完成施工任务

2.2乙方承诺遵守国家法律法规及行业规范，确保施工过程合法合规

2.3乙方承诺按照合同约定支付工人工资及相关费用，不得拖欠或克扣第三条发包人承诺

3.1甲方承诺按照合同约定支付工程款，确保资金到位，不得无故拖延或拒付

3.2甲方承诺提供施工场地及相关必要条件，协助乙方开展施工工作

3.3甲方承诺按照合同约定进行验收和结算，不得无故增加或减少工程内容第四条合同工期

4.1开工日期年月日，竣工日期年月日，总工期为天

4.2甲乙双方应在开工前日内确定详细的施工进度计划，并经双方确认后作为本合同附件第2页共6页

4.3工期延误任何一方不得擅自改变工期，确需调整的，应提前日以书面形式通知对方，并协商一致后签订补充协议第五条质量标准

5.1工程质量必须符合国家或地方相关工程质量验收标准，并达到本合同约定的（填写具体质量要求）

5.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量和安全

5.3甲方有权对施工过程进行监督，发现问题及时通知乙方整改，乙方应积极配合并及时完成整改第六条合同价款与支付方式

6.1合同价款人民币元（大写元整）

6.2付款方式a合同签订后，甲方支付合同价款的%作为预付款，计人民币元；b工程进度达到%时，甲方支付合同价款的%，计人民币元；c工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的%，计人民币元；d质保金为合同价款的%，计人民币元，质保期满后无质量问题一次性付清

6.3甲方应按照约定时间支付工程款，不得无故拖延或拒付，否则乙方有权暂停施工或终止合同第七条双方权利与义务第3页共6页

7.1甲方权利与义务a有权随时检查施工进度、质量和安全，发现问题及时通知乙方整改b有权要求乙方提供施工记录、验收报告等相关资料c有义务按合同约定支付工程款，并提供施工场地及相关必要条件

7.2乙方权利与义务a有权要求甲方按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒付b有义务按合同约定工期、质量完成施工任务，并提供施工记录、验收报告等相关资料c有义务遵守国家法律法规及行业规范，确保施工过程合法合规第八条材料与设备供应

8.1工程所需材料和设备由（填写供应方式，如甲方提供或乙方提供）

8.2若由乙方提供材料和设备，乙方应提供相关合格证明，并经甲方验收合格后方可使用

8.3若由甲方提供材料和设备，甲方应按合同约定的时间、数量和规格供应，不得影响施工进度第九条工期延误与提前竣工

9.1因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任，工期相应顺延，工程款支付方式不变

9.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任，工期不得顺延，且甲方有权要求乙方支付违约金第4页共6页

9.3提前竣工若乙方提前竣工，甲方应给予奖励，奖励金额为人民币元第十条质量保修

10.1质保范围乙方施工的全部工程内容

10.2质保期限自工程竣工验收合格之日起，计算年

10.3质保条件在质保期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应免费维修或更换，不得推诿第十一条合同的变更、转让与解除

11.1变更任何一方需变更合同条款时，应提前日以书面形式通知对方，并协商一致后签订补充协议

11.2转让未经对方书面同意，任何一方不得将本合同权利义务转让给第三方

11.3解除因不可抗力或一方严重违约导致合同无法履行时，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失第十二条违约责任

12.1甲方违约责任a无故拖延或拒付工程款的，应按每日%支付违约金b因甲方原因导致的工期延误，工期相应顺延，工程款支付方式不变，但甲方应承担由此造成的的一切损失

12.2乙方违约责任a无故停工或工期延误的，应按每日%支付违约金第5页共6页b因乙方施工原因导致质量问题的，应无条件维修或更换，并承担由此造成的的一切损失第十三条不可抗力

13.1不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如战争、自然灾害、政府行为等

13.2因不可抗力导致的工期延误，双方协商顺延工期，不承担违约责任

13.3因不可抗力导致的损失，由双方各自承担自身损失第十四条争议解决

14.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决

14.2协商不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十五条其他约定

15.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

15.2本合同自双方签字盖章之日起生效

15.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力发包人（甲方）签字盖章日期年月日承包人（乙方）签字盖章日期年月日第6页共6页。