2025建筑工程承包合同（混凝土浇筑）

2025建筑工程承包合同（混凝土浇筑）正文本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行工程的混凝土浇筑施工，乙方具备相应的资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容混凝土浇筑施工，包括但不限于基础、主体结构、构件等的混凝土施工及相关辅助工作第1页共6页

1.5工程质量标准乙方应严格按照国家和地方颁发的施工规范、标准和甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量达到（填写质量标准，例如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025）要求第二条承包范围

2.1乙方承包范围包括但不限于以下内容

（1）混凝土原材料的采购、运输和储存；

（2）混凝土搅拌、运输、浇筑及振捣；

（3）施工过程中所需机械设备的提供和操作；

（4）施工图纸范围内的相关辅助工作

2.2乙方应根据甲方的要求，提供符合规范的施工方案，并经甲方审核批准后方可实施第三条合同期限与工期

3.1合同期限本合同自签订之日起至年月日止，总工期为天

3.2工期顺延条款

（1）因甲方原因导致的停工、停工期顺延；

（2）因不可抗力因素（如自然灾害、战争、政府行为等）导致的停工，工期相应顺延；

（3）因第三方原因（如设计变更、材料供应延迟等）导致的停工，工期顺延

3.3乙方应合理安排工期，确保工程按计划顺利进行如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任第四条合同价款与支付方式第2页共6页

4.1合同价款本合同采用（填写计价方式，例如固定总价包干或单价包干）方式，合同总价为人民币元（大写）

4.2支付方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同价款的%

4.3付款时间甲方应在收到乙方提交的付款申请及相关资料后个工作日内完成支付

4.4税费承担双方约定由乙方负责承担所有与本合同相关的税费，并向甲方提供合法有效的票据第五条双方责任与义务

5.1甲方的责任与义务

（1）负责提供施工场地及相关配套设施；

（2）负责提供施工图纸和技术资料，并对乙方施工方案进行审核；

（3）负责协调施工现场的各方关系，为乙方施工提供便利条件；

（4）按合同约定支付工程款项

5.2乙方的责任与义务

（1）严格按照设计图纸、施工规范和合同要求进行施工，确保工程质量达到约定标准；第3页共6页

（2）负责施工现场的安全管理和文明施工，避免因施工不当导致的安全事故和环境污染；

（3）负责施工人员的管理和培训，确保施工队伍具备相应的资质和能力；

（4）按时完成施工任务，并向甲方提交完整的施工资料

5.3双方共同责任

（1）遵守国家和地方的法律法规，确保施工合法合规；

（2）及时解决施工过程中出现的问题，协商处理争议第六条安全文明施工

6.1乙方应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律法规，制定完善的安全生产管理制度，并对施工现场的安全负责

6.2乙方应为施工人员提供符合国家标准的劳动保护用品，并定期进行安全教育和培训

6.3施工过程中若发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，减少人员伤亡和财产损失，并及时向甲方报告

6.4乙方应加强施工现场的文明管理，做到工完场清，避免环境污染第七条工程验收与质量保修

7.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并提出验收申请甲方应在接到申请后个工作日内组织相关部门进行验收

7.2验收标准按照国家和地方颁发的施工规范及甲方提供的设计图纸进行验收，验收合格后双方签署《竣工验收报告》第4页共6页

7.3质量保修乙方承诺对本工程的混凝土浇筑部分提供年质量保修服务，在保修期内因施工质量导致的损坏，乙方应免费修复第八条结算与支付

8.1工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的结算资料，包括施工签证、费用清单等相关文件

8.2甲方应在收到结算资料后个工作日内完成审核，并按合同约定支付剩余款项

8.3若双方对结算金额存在争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条违约责任

9.1甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款项的，每逾期一日，按逾期金额的%向乙方支付违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工或延期的，应承担相应的损失

9.2乙方违约责任

（1）未按合同约定工期完成施工任务的，每逾期一日，按合同总价的%向甲方支付违约金；

（2）因施工质量不符合标准导致返工的，相关费用由乙方承担，并承担由此造成的损失第十条争议解决

10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条合同生效与其他条款第5页共6页

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日希望这份合同范文能满足您的需求如需进一步修改或补充，请随时告知第6页共6页。