2025标准网签版建筑工程承包合同样本

2025标准网签版建筑工程承包合同样本建筑工程承包合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需将工程项目发包给乙方进行施工建设，乙方具备相应的资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款第一章工程概况第一条工程名称工程名称第二条工程地点第1页共6页工程地点第三条工程内容工程内容（详细描述工程范围、施工内容及要求）第四条工程规模工程规模（如占地面积、建筑面积、结构类型等）第五条承包方式承包方式（如包工包料、包工不包料等）第二章合同工期第六条计划开工日期计划开工日期年月日第七条计划竣工日期计划竣工日期年月日第八条总工期总工期天（具体以实际开工日期为准计算）第九条工期顺延条件因下列原因导致工期延误，经监理工程师确认后，工期可相应顺延不可抗力事件（如自然灾害、战争等）；甲方未能按约定提供施工场地、图纸或施工条件；甲方要求的变更或新增工程；其他非乙方原因导致的停工第2页共6页第十条乙方的责任乙方应严格按照合同约定的工期完成施工，不得无故拖延工期如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任第三章工程质量与验收第十一条工程质量标准工程质量和施工技术要求应符合以下标准国家及地方相关建筑规范和标准；甲方提供的设计图纸和技术要求；双方约定的其他质量标准第十二条材料与设备所有用于工程的材料、设备须符合国家标准及合同约定，并提供合格证明；材料进场需经甲方或监理工程师验收，验收合格后方可使用；乙方不得擅自使用不合格材料或设备，否则由此造成的损失由乙方承担第十三条隐蔽工程验收对于隐蔽工程，乙方应提前小时通知甲方或监理工程师进行验收；验收合格后方可进行下一工序；若验收不合格，乙方应按要求整改并承担相应费用第十四条竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；甲方应在接到竣工报告后日内组织竣工验收；验收合格后，双方签署《竣工验收报告》；若验收不合格，乙方应限期整改并承担相关费用第3页共6页第四章安全施工与责任第十五条安全施工责任乙方应严格按照国家安全生产法律法规及行业标准进行施工，确保施工安全；乙方应为其施工人员办理相关保险，并承担施工期间因乙方原因造成的人员伤亡或财产损失的责任；甲方有权对乙方的施工安全进行监督，乙方应配合甲方的检查和整改要求第十六条文明施工乙方应采取有效措施减少施工对周边环境的影响，做到文明施工；施工结束后，乙方应及时清理施工现场，恢复原状第五章工程价款与结算第十七条合同价款合同总价款为人民币元（大写元整），其中包含费用（如材料费、人工费、管理费等）第十八条付款方式本合同签订后，甲方应支付合同总价款的%作为预付款，计人民币元；工程进度款按方式支付，具体支付节点为第一期工程完成后支付%；第二期工程完成后支付%；余款工程竣工验收合格后日内付清付款方式（如银行转账、支票等）第4页共6页第十九条结算依据工程结算以双方签署的《竣工验收报告》和相关签证为依据；因工程变更或甲方要求的新增工程导致的费用增加，双方应另行签署补充协议第六章双方权利与义务第二十条甲方的权利与义务及时提供施工所需的图纸、资料及审批手续；按合同约定支付工程价款；对乙方的施工进度、质量进行监督，提出合理建议；协调施工现场的外部关系第二十一条乙方的权利与义务按合同约定的时间、质量完成工程施工；服从甲方和监理工程师的合理管理与监督；负责施工现场的日常管理和安全防护；在竣工后向甲方提交完整的工程技术资料第七章违约责任第二十二条甲方的违约责任甲方未按合同约定支付工程价款，导致工期延误的，应承担相应责任；甲方未能提供施工所需条件，导致乙方停工的，应赔偿乙方的实际损失第二十三条乙方的违约责任乙方未按合同约定工期完成施工的，每逾期一日，应按合同总价款的%向甲方支付违约金；工程质量未达到约定标准的，乙方应返工并承担相关费用第5页共6页第八章争议解决第二十四条争议解决方式双方在履行合同过程中发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第九章其他条款第二十五条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效第二十六条合同份数本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第二十七条补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日合同签订地点第6页共6页。