还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025年版建筑工程施工合同(道路工程示范文本)合同协议书发包人(全称)承包人(全称)鉴于发包人拟对(工程名称)进行施工建设,承包人具备相应的施工资质和能力,双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2025-0201)的规定,遵循平等、自愿、公平的原则,经协商一致,签订本合同第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4承包范围第二条合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天第三条质量标准本工程的质量标准为第四条合同价款合同总价款(大写)元(¥)其中暂列金额元,暂估价元第五条项目经理第1页共7页承包人项目经理姓名,身份证号,注册建造师证号第六条合同的履行
6.1发包人应按合同约定支付工程款,并履行合同约定的其他义务
6.2承包人应按合同约定完成工程施工,并对施工质量、安全、工期负责第七条合同的变更与解除
7.1双方协商一致,可以书面形式对本合同进行变更或解除
7.2任何一方违反合同约定,导致合同无法履行,另一方有权解除合同并要求赔偿损失第八条争议的解决
8.1本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成,任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效发包人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)日期年月日承包人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)日期年月日通用条款
1.一般规定
1.1词语定义第2页共7页除专用条款另有约定外,本合同中下列词语具有如下含义
1.
1.1“工程”指(工程名称)
1.
1.2“工期”指承包人完成合同约定的全部工程所耗费的时间,包括天的合同工期
1.
1.3“质量标准”指本工程应达到的质量标准
1.2合同文件构成下列文件视为本合同的组成部分
(1)本合同协议书;
(2)通用条款;
(3)专用条款;
(4)中标通知书;
(5)施工图纸;
(6)工程量清单;
(7)技术条款;
(8)其他双方约定的文件
2.发包人的义务
2.1提供施工场地发包人应按合同约定的时间和要求,向承包人提供施工场地,并具备施工条件
2.2支付工程款发包人应按合同约定的时间和方式支付工程款,不得拖延或拒付
3.承包人的义务
3.1按时开工第3页共7页承包人应按合同约定的开工日期准时进场施工,不得无故拖延
3.2工程质量承包人应严格按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程达到设计要求
3.3安全施工承包人应按相关规定,采取必要的安全措施,确保施工安全,避免发生事故
4.工期延误
4.1承包人原因因承包人原因导致工期延误,发包人有权要求承包人赔偿损失
4.2发包人原因因发包人原因导致工期延误,承包人有权要求延长工期和(或)compensation
5.工程质量
5.1质量要求本工程的质量标准为,承包人应确保工程达到该标准
5.2隐蔽工程检查承包人应在隐蔽工程隐蔽前通知发包人进行检查,发包人应在接到通知后小时内进行检查
6.付款方式
6.1预付款发包人应按合同约定向承包人支付预付款,金额为合同价款的%
6.2进度款第4页共7页发包人应按合同约定的时间节点支付进度款,金额为已完成工程量的%
6.3尾款工程竣工验收合格后,发包人应支付剩余工程款,金额为合同价款的%
7.变更与签证
7.1设计变更因设计变更导致工程量增加或减少,双方应协商确定变更后的工程价款和工期
7.2现场签证承包人在施工中遇到合同未涵盖的情况,应及时向发包人提出签证申请,双方协商确定处理方式
8.验收与保修
8.1竣工验收工程竣工后,承包人应向发包人提交竣工验收报告,发包人应在收到报告后日内组织验收
8.2质量保修承包人应按合同约定,对工程在质量保修期内的施工质量负责,保修期限为年专用条款
1.工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4承包范围第5页共7页
2.项目经理
2.1项目经理姓名
2.2项目经理职责
3.工期条款
3.1合同工期天,具体开工日期以发包人通知为准
3.2工期顺延因天气、不可抗力等原因导致工期延误,双方可协商顺延工期
4.质量条款
4.1质量标准
4.2检查与验收
5.合同价款
5.1合同总价款元
5.2付款方式
6.进度款支付
6.1进度款时间节点
6.2进度款支付比例
7.竣工验收
7.1验收标准
7.2验收程序
8.质量保修
8.1保修范围
8.2保修期限
9.其他条款
9.1不可抗力因不可抗力导致的损失,双方协商分担责任第6页共7页
9.2合同解除任何一方违约导致合同无法履行,另一方有权解除合同
9.3争议解决双方协商不成,可向工程所在地人民法院提起诉讼附录施工图纸工程量清单技术条款其他双方约定的文件签署页本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力发包人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)日期年月日承包人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)日期年月日第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0