2025建筑工程施工合同建筑安装

2025建筑工程施工合同建筑安装合同编号合同签订地点合同签订日期发包方（以下简称甲方）地址法定代表人联系方式承包方（以下简称乙方）地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律、法规规定，甲方将工程（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（包括但不限于建筑、安装等施工内容）

1.4工程性质

1.5工程规模第二条承包范围第1页共5页

2.1乙方承包范围（详细描述具体施工内容及范围）

2.2乙方承包方式（如包工包料、包工不包料等）

2.3乙方不得将本工程转包或分包给不具备资质的第三方，否则视为违约第三条工期要求

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3总工期日历天

3.4工期顺延情况如因甲方原因、不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，乙方有权要求顺延工期，并不承担相应责任第四条工程质量标准

4.1工程质量要求符合国家及地方相关建筑安装工程标准、规范，达到质量等级标准

4.2施工过程中，乙方应严格遵守国家及地方有关施工验收规范、标准，确保工程质量和施工安全

4.3乙方应按照设计图纸、施工技术标准和合同约定进行施工，不得擅自更改设计或降低标准第五条合同价款与支付方式

5.1合同总价款元（大写）

5.2价款组成包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及相关税费等

5.3付款方式第2页共5页

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元

（2）工程进度款按月支付或按工程节点支付，具体支付比例为%

（3）工程竣工验收合格后，甲乙双方进行最终结算，结算后甲方支付至合同总价款的%

（4）质保金甲方扣留合同总价款的%作为质量保证金，质保期满后无质量问题无息退还

5.4甲方应在约定时间内完成付款，逾期付款的，按日向乙方支付逾期金额的‰作为违约金第六条双方权利与义务

6.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工场地、施工用水、电及其他必需条件

（2）负责办理施工所需的各类审批手续及证件，并承担相关费用

（3）按合同约定支付工程款，不得以任何理由拖延或扣减

（4）有权对乙方施工质量、进度进行监督，发现问题及时通知乙方整改

6.2乙方权利与义务

（1）严格按合同约定和施工规范进行施工，确保工程质量和工期

（2）负责施工期间的安全管理，承担因施工不当造成的责任和损失

（3）按时完成施工任务并配合甲方进行竣工验收

（4）有权要求甲方按时支付工程款，不得无故拖延或克扣第3页共5页第七条安全施工责任

7.1乙方应当严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，采取有效措施确保施工安全

7.2施工期间，乙方应为施工人员购买工伤保险及第三者责任险，并承担施工期间发生的一切安全事故责任

7.3甲方不得要求乙方冒险施工或违反安全操作规程进行施工，否则由此造成的损失由甲方承担第八条竣工验收与质保

8.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后日内组织验收

8.2验收标准按照国家及地方相关标准、规范执行，确保工程达到约定的质量标准

8.3质保期限自工程竣工验收合格之日起年质保期内，若出现质量问题，乙方应无条件进行维修，费用由乙方承担第九条违约责任

9.1乙方违约责任

（1）未能按合同约定工期完成施工的，每逾期一日，按合同总价款的‰向甲方支付违约金

（2）施工质量未达到约定标准的，乙方应无条件返工至合格标准，返工费用由乙方承担

（3）因施工不当导致甲方或其他第三方损失的，乙方应承担相应赔偿责任

9.2甲方违约责任第4页共5页

（1）未能按合同约定支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的‰向乙方支付违约金

（2）无正当理由解除合同或要求乙方中途停工的，应赔偿乙方造成的损失第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十一条其他约定

11.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期结束且双方权利义务履行完毕之日终止

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第5页共5页。