2025建设工程施工合同范本小型园区设施改造工程——纯净版

2025建设工程施工合同范本小型园区设施改造工程——纯净版正文建设工程施工合同合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称甲方）地址法定代表人承包人（以下简称乙方）地址法定代表人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就小型园区设施改造工程事项协商一致，达成如下合同条款第一章工程概况第一条工程名称第二条工程地点第三条工程内容第四条承包范围第五条工程质量标准第六条合同工期第七条合同价款第八条付款方式第二章双方权利与义务第1页共6页第九条甲方权利与义务

一、负责提供施工场地，确保具备开工条件

二、负责协调施工过程中与周边单位及居民的关系

三、按约定支付工程款

四、有权对工程质量进行监督检查第十条乙方权利与义务

一、严格按设计图纸、施工规范和合同要求组织施工

二、确保施工安全，防止发生安全事故

三、按时完成施工任务，保证工程质量

四、做好施工现场的环境保护工作第三章工期第十一条开工日期第十二条竣工日期第十三条工期顺延

一、因甲方原因导致的停工，工期相应顺延

二、因不可抗力因素导致的停工，工期相应顺延第十四条违约责任

一、因乙方原因逾期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金，金额为合同价款的‰第四章工程质量第十五条工程质量要求

一、乙方应当严格按照设计图纸和施工规范施工，确保工程质量达到约定标准

二、施工过程中，甲方有权对工程质量进行检查，乙方应当配合第2页共6页第十六条质量验收

一、工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检验报告等

二、双方共同对工程进行验收，验收合格后，双方签署《工程验收证书》第五章合同价款与支付第十七条合同价款

一、本工程合同价款为人民币（大写）元整（￥.00）

二、合同价款包括但不限于人工费、材料费、机械费等，具体构成详见附件第十八条付款方式

一、合同签订后，甲方向乙方支付合同价款的%作为预付款，计人民币（大写）元整（￥.00）

二、工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同价款的%，计人民币（大写）元整（￥.00）

三、工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的%，计人民币（大写）元整（￥.00），余款作为质保金第十九条质保金

一、质保金为合同价款的%，计人民币（大写）元整（￥.00）

二、质保期为年，自工程验收合格之日起计算

三、质保期内，若发生质量问题，乙方应当在接到通知后小时内进场维修如乙方未能及时维修，甲方可委托第三方维修，费用从质保金中扣除第3页共6页第六章工程变更第二十条工程变更

一、施工过程中，如需对原设计进行变更，双方应当协商一致，并签订书面补充协议

二、因变更导致的额外费用由责任方承担第二十一条变更程序

一、乙方提出变更申请后，甲方应当在个工作日内予以答复

二、变更内容经确认后，双方应当签订补充协议，明确变更内容、价款调整及工期变更第七章竣工验收第二十二条竣工验收

一、工程竣工后，乙方应当向甲方提交完整的竣工资料

二、双方共同对工程进行验收，验收合格后签署《工程验收证书》第二十三条验收标准

一、严格按照设计图纸和施工规范进行验收

二、符合国家及地方相关工程质量标准第八章质量保修第二十四条质量保修

一、乙方承诺在质保期内对工程承担质量保修责任

二、质保期内，如出现质量问题，乙方应当在接到通知后小时内进场维修

三、质保期满后，双方共同对工程质量进行复查，确认无质量问题后，甲方应当退还质保金第4页共6页第九章安全施工第二十五条安全施工

一、乙方应当确保施工过程中的安全，防止发生安全事故

二、乙方应当为施工现场的工作人员购买保险

三、因乙方原因发生的安全事故，由乙方承担全部责任第十章违约责任第二十六条违约责任

一、因乙方原因逾期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金，金额为合同价款的‰

二、因乙方原因导致工程质量未达到约定标准的，甲方有权要求乙方返工，直至达到约定标准，由此产生的费用由乙方承担第十一章争议解决第二十七条争议解决

一、因本合同引起的争议，双方应当协商解决

二、协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十二章其他条款第二十八条其他条款

一、本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

二、本合同自双方签字盖章之日起生效

三、本合同一式份，甲乙双方各执份甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期附件工程设计图纸施工规范和标准工程量清单其他相关文件以上为合同范文内容，填写时请根据实际情况补充相关内容第6页共6页。