还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025建筑工程施工合同管理全方位解析正文合同协议书本合同(以下简称“本合同”)由以下双方于年月日在(地点)签订发包方(以下简称“甲方”)名称地址法定代表人联系方式承包方(以下简称“乙方”)名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行工程的施工建设,乙方具备相应的施工资质和能力,双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4工程规模
1.5质量标准第1页共6页本工程的施工范围、内容及质量要求详见附件《施工图纸》和《技术要求》第二条合同期限
2.1开工日期年月日
2.2竣工日期年月日
2.3总工期日历天
2.4施工进度乙方应按照附件《施工进度计划表》的要求完成各阶段施工任务,确保工程按时竣工如因不可抗力、政府行为或其他非乙方原因导致工期延误,双方可协商顺延工期,具体顺延期限由双方另行协商确定第三条合同价款与支付
3.1合同总价本工程合同总价为人民币元(大写元整),包含材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用
3.2付款方式a.合同签订后日内,甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款;b.工程进度达到%时,甲方向乙方支付合同总价的%作为进度款;c.工程竣工验收合格后日内,甲方向乙方支付合同总价的%作为尾款
3.3付款要求a.乙方在申请付款时应提供相应金额的合法发票;第2页共6页b.甲方应在收到乙方提交的完整付款资料后日内完成审核并支付款项任何一方不得以任何理由擅自改变合同价款或付款方式第四条双方权利与义务
4.1甲方的权利与义务
4.
1.1提供施工条件甲方应按照合同约定,及时提供施工场地、施工图纸、施工条件及相关资料,并协助乙方办理施工许可证及其他必要手续
4.
1.2支付合同价款甲方应按照本合同约定的时间和方式支付合同价款,不得拖延或无故拒付
4.
1.3监督与验收甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督,并按照合同约定对工程进行验收
4.2乙方的权利与义务
4.
2.1施工质量乙方应严格按照合同约定的质量标准、施工图纸和技术要求进行施工,确保工程符合国家相关质量验收规范
4.
2.2施工安全乙方应负责施工现场的安全管理工作,确保施工过程中不发生重大安全事故若发生安全事故,乙方应承担相应责任并及时整改
4.
2.3工期保证乙方应按照合同约定的工期完成施工任务,不得无故拖延工期若因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失
4.
2.4材料采购乙方应按照合同约定和甲方要求选用施工材料,并提供相关材料的合格证明文件第五条工程验收与保修第3页共6页
5.1验收标准工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并协助甲方组织工程验收工程验收应按照国家相关质量标准和合同约定的质量要求进行
5.2验收程序a.工程竣工后,乙方应向甲方提交《竣工报告》,并组织相关人员进行初步验收;b.初步验收合格后,甲乙双方应共同签署《竣工验收报告》;c.若验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,并承担整改费用
5.3保修条款a.工程质量保修期为年,自工程竣工验收合格之日起计算;b.在保修期内,若因乙方施工原因导致的工程质量问题,乙方应无偿进行维修;c.保修期内,甲方向乙方发出保修通知后,乙方应在小时内到达现场并进行维修第六条违约责任
6.1甲方违约责任a.甲方未按合同约定支付合同价款,每逾期一日,应按未付金额的‰向乙方支付违约金;b.甲方未按合同约定提供施工条件或资料,导致乙方窝工或停工,甲方应赔偿乙方由此造成的实际损失
6.2乙方违约责任a.乙方未按合同约定工期完成施工任务,每逾期一日,应按合同总价的‰向甲方支付违约金;第4页共6页b.乙方施工质量未达到合同约定标准,甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担,并赔偿由此造成的损失;c.乙方在施工过程中发生重大安全事故,应承担相应责任,并赔偿甲方由此造成的损失
6.3其他违约责任任何一方违反合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任,并赔偿给对方造成的损失第七条争议解决
7.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应通过友好协商解决
7.2协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第八条补充条款
8.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
8.2本合同附件为本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力
8.3本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
8.4本合同自双方签字盖章之日起生效附件施工图纸技术要求施工进度计划表其他相关文件甲方(盖章)第5页共6页法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0