2025室内装修工程施工合同范本

2025室内装修工程施工合同范本本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在市区签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要对位于市区（以下简称“装修房屋”）进行室内装修工程（以下简称“本工程”），乙方具备相应的装修工程承包资质和能力，并愿意承接本工程根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下条款第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程范围（详细描述装修范围及内容）

1.4工程面积平方米

1.5工程内容（包括但不限于拆除工程、土建工程、水电工程、防水工程、装饰工程等）第1页共5页第二条工程承包方式

2.1本工程采用（包工包料/包工不包料）的方式进行承包，具体承包方式详见本合同附件第三条合同价款与支付

3.1合同总价款人民币元（大写）

3.2付款方式

3.

2.1第一期付款合同签订后，甲方在个工作日内支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元

3.

2.2第二期付款工程开工后，乙方完成（具体工程节点）并经甲方确认后，甲方在个工作日内支付合同总价款的%，即人民币元

3.

2.3第三期付款工程竣工并通过验收后，甲方在个工作日内支付合同总价款的%，即人民币元，剩余%作为质保金，于质保期满后无质量问题一次性无息支付

3.3付款方式为银行转账，甲方将款项支付至乙方指定账户开户银行银行账号第四条工期

4.1工期总天数天，自年月日起至年月日止第2页共5页

4.2工期顺延情况

4.

2.1遇不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等，工期相应顺延，双方另行协商确定新的工期

4.

2.2因甲方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延，甲方应承担乙方产生的合理损失

4.

2.3因乙方原因导致的停工、窝工，工期不得顺延，且乙方应承担相应违约责任第五条双方责任与义务

5.1甲方责任

5.

1.1提供本工程所需的图纸、设计文件及其他相关资料

5.

1.2按时支付合同约定的款项

5.

1.3协调处理施工期间的邻里关系及其他外部干扰

5.

1.4指定一名代表负责与乙方的日常沟通与协调

5.2乙方责任

5.

2.1按照合同约定的质量标准、工期要求完成本工程

5.

2.2按时提供施工进度报告及相关资料

5.

2.3严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全，防止事故发生

5.

2.4负责施工现场的清理与废弃物处置，做到文明施工

5.

2.5保护施工现场周围的环境，避免对周围建筑物及设施造成损害第六条工程质量与验收

6.1质量标准本工程的质量标准为国家及地方相关建筑装修装饰工程的质量标准，具体详见附件《装修工程质量标准》第3页共5页

6.2中间验收工程进行到约定节点时，甲方可进行中间验收，乙方应配合甲方进行验收并提供相关资料

6.3竣工验收工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行竣工验收，甲方应在接到通知后个工作日内组织验收

6.4验收通过后，双方签署《竣工验收报告》

6.5如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改费用由乙方承担，工期不予顺延第七条质保与维修

7.1质保期限自工程验收合格之日起，质保期限为年

7.2质保范围因乙方施工原因导致的质量问题，甲方有权要求乙方免费维修或更换，乙方应于接到通知后个工作日内响应并完成维修

7.3以下情况不在质保范围内

7.

3.1甲方使用不当或人为损坏

7.

3.2不可抗力造成的损害第八条违约责任

8.1甲方违约责任

8.

1.1逾期支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金

8.

1.2因甲方原因导致的工程停工或变更，应承担由此产生的合理损失

8.2乙方违约责任

8.

2.1逾期完工的，每逾期一日，按合同总价款的‰支付违约金第4页共5页

8.

2.2质量不符合约定标准的，乙方应免费整改，若整改后仍无法达到标准，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项并赔偿损失

8.

2.3施工过程中发生安全事故的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失第九条争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决

9.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同一式份，双方各执份，具同等法律效力

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）授权代表日期年月日乙方（盖章）授权代表日期年月日附件装修工程施工图纸及设计文件装修工程质量标准其他约定事项第5页共5页。