还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
《2025建筑工程施工进度款协商合同》合同编号本合同由以下双方于年月日在(城市/地区)签订发包方(以下简称“甲方”)名称地址法定代表人联系方式承包方(以下简称“乙方”)名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方委托乙方承接工程的施工任务,双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就工程施工进度款的支付方式、时间及相关权利义务达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4工程范围(具体详见施工图纸或工程量清单)第1页共5页
1.5工程规模
1.6计划开工日期年月日
1.7计划竣工日期年月日
1.8质量标准(如《建设工程施工质量验收统一标准》等)第二条合同工期
2.1合同工期总日历天数天,具体开工时间以甲方发出的开工通知书为准
2.2工期顺延的情形因不可抗力、甲方原因(如设计变更、材料设备delayed或未及时提供)、政府行为及其他非乙方原因导致的工期延误,乙方有权要求顺延工期,且不承担相应责任
2.3乙方应严格按照合同工期组织施工,确保工程按期竣工如因乙方原因导致工期延误,甲方可要求乙方承担违约责任,并相应扣减进度款第三条合同价款与支付方式
3.1合同总价款人民币元(大写)
3.2合同价款组成本合同价款包括但不限于人工费、材料费、设备费、机械费、管理费、利润及相关规费等,具体以双方确认的工程量清单为准
3.3进度款支付方式
(1)工程分为以下个节点进行进度款支付第一个节点,支付金额为合同总价款的%;第2页共5页第二个节点,支付金额为合同总价款的%;以此类推,一个节点为工程竣工验收合格后,支付剩余尾款
(2)每个节点的付款时间为节点完成后个工作日内,乙方应向甲方提交经监理单位确认的进度款申请,并附相关证明材料甲方审核无误后,应在个工作日内完成支付
3.4甲方逾期支付进度款的违约责任甲方应按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付逾期付款违约金,且不得要求停工或暂缓施工第四条双方权利与义务甲方权利与义务
4.1甲方应按照合同约定及时支付工程进度款,不得无故拖延或扣减款项
4.2甲方有权对乙方的施工进度进行监督,并提出合理建议
4.3甲方负责提供施工场地及相关资料,协助乙方办理施工所需的各项审批手续
4.4甲方应按时提供材料设备,如未能按时提供,乙方有权调整施工进度并相应顺延工期乙方权利与义务
4.5乙方应严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务
4.6乙方有权要求甲方按时支付进度款,并在甲方逾期支付时,向甲方主张逾期付款违约金
4.7乙方应遵守国家法律法规及行业规范,确保施工安全,做好施工现场的安全防护工作第3页共5页
4.8乙方应接受甲方及监理单位的监督,及时整改施工中的问题第五条质量与验收
5.1工程质量应符合相关法律法规及合同约定的标准,乙方应在施工过程中严格控制质量
5.2工程隐蔽部分需经甲方或监理单位验收合格后方可隐蔽,否则甲方有权要求乙方返工并承担相应费用
5.3工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并配合甲方进行竣工验收
5.4如工程未通过验收,乙方应按甲方的要求进行整改,整改费用由乙方承担第六条安全施工
6.1乙方应严格遵守安全生产法律法规,确保施工过程中的安全
6.2施工期间发生的安全事故,由乙方承担责任并处理相关事宜,甲方不承担任何责任
6.3乙方应为其施工人员购买相关保险,费用自理第七条材料设备
7.1乙方负责采购的材料设备,应符合相关质量标准并经甲方或监理单位验收合格后方可使用
7.2甲方提供的材料设备,乙方应妥善保管,并在使用前及时向甲方确认质量如发现质量问题,应在进场后日内书面通知甲方,否则视为合格第八条违约责任第4页共5页
8.1乙方未按合同约定工期完成施工任务的,应向甲方支付违约金,违约金标准为元/天
8.2甲方未按合同约定支付进度款的,应向乙方支付违约金,违约金标准为元/天
8.3任何一方违约导致合同无法履行的,守约方有权解除合同,并要求违约方赔偿相应损失第九条争议解决
9.1因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼
9.2诉讼过程中,双方应继续履行合同,除非争议涉及工程停工第十条其他条款
10.1本合同未尽事宜,双方可另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
10.2本合同自双方签字盖章之日起生效
10.3本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日第5页共5页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0