2025浙江高院发布建设工程合同纠纷典型案例

2025浙江高院发布建设工程合同纠纷典型案例建设工程施工合同合同编号签订地点签订日期鉴于发包人（以下简称“甲方”）为项目的投资方，承包人（以下简称“乙方”）为具备相应资质的施工单位，双方就项目的施工事宜协商一致，签订本合同如下第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程项目及施工范围）

1.4计划开工日期

1.5计划竣工日期

1.6工程质量标准

1.7合同工期总日历天数第二条发包人义务

2.1甲方应向乙方提供施工场地，并协调解决施工过程中与场地相关的问题

2.2甲方应按合同约定支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付

2.3甲方应提供施工图纸及技术资料，并对其准确性、完整性负责

2.4甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续及许可

2.5甲方应指定专人负责与乙方的日常沟通与协调第1页共4页第三条承包人义务

3.1乙方应严格按照施工图纸及技术规范进行施工，确保工程质量符合国家及地方标准

3.2乙方应按时完成施工任务，不得无故拖延工期

3.3乙方应做好施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全合规

3.4乙方应按时提交竣工资料，并配合甲方进行竣工验收

3.5乙方应妥善保护施工现场的材料及设备，防止损坏或丢失

3.6乙方应遵守国家及地方的法律法规，不得进行任何违法活动第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准

4.2工程验收程序

4.3工程质量争议处理

4.4工程保修范围及期限第五条工程价款与支付

5.1合同总价

5.2工程款支付方式

5.3工程款支付时间

5.4工程款支付比例

5.5工程验收通过后，甲方应支付剩余工程款，不得无故拖延第六条质量保修

6.1质量保修范围

6.2质量保修期限

6.3质量保修责任第2页共4页

6.4质量保修费用第七条工期延误责任

7.1因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任，包括顺延工期及补偿乙方损失

7.2因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任，包括支付违约金及赔偿甲方损失第八条合同变更与解除

8.1合同变更双方协商一致后，可签订书面补充协议，变更合同条款

8.2合同解除因不可抗力或其他原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并签订书面协议第九条争议解决

9.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决

9.2协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼第十条其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）名称法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）第3页共4页名称法定代表人或授权代表签字日期附施工图纸及技术资料清单工程量清单或预算书其他相关附件此合同为规范格式，具体条款内容需根据项目实际情况填写，确保符合法律法规及双方真实意思表示第4页共4页。