2025规范的工程承包合同书

2025规范的工程承包合同书工程承包合同书本合同书由以下双方于年月日在省市签订发包方（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行工程的建设或施工（以下简称“本工程”），乙方具备相应的资质和能力，能够按照本合同约定完成本工程的施工任务，双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5工程质量要求符合国家及地方相关工程质量标准，具体详见本合同附件《工程质量标准》第1页共6页第二条合同范围

2.1本合同承包范围包括但不限于本工程的（具体施工内容详见合同附件《施工范围清单》）

2.2乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术要求及相关规范进行施工，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更改设计或施工方案

2.3本工程所需的主要材料和设备，由乙方负责采购，并需符合本合同约定的品牌、规格和质量要求第三条工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期天

3.4工期顺延的情形a因不可抗力导致的停工；b因甲方原因导致的停工或延误；c因设计变更或甲方要求增加工程量导致的停工或延误；d其他非乙方原因导致的停工或延误

3.5因工期顺延的，双方应另行协商确定新的竣工日期第四条工程质量标准

4.1本工程的施工质量应当符合国家及地方颁布的现行施工质量验收规范，包括但不限于

4.2乙方应当严格遵守施工规范，确保施工过程安全、文明，并达到约定的质量标准第2页共6页

4.3工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、隐蔽工程验收记录、质量检验报告等第五条工程款支付

5.1合同总金额人民币元（大写元整）

5.2工程款支付方式a预付款合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总金额的%；b进度款按照工程进度分期支付，具体支付比例为；c结算款工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付剩余款项

5.3乙方应在每笔款项支付前向甲方提交相应金额的正式发票第六条双方权利与义务甲方的权利与义务

6.1负责提供施工场地及相关资料，并协助乙方办理施工所需的各项审批手续

6.2按时支付工程款，不得无故拖延或拒绝支付

6.3有权对乙方的施工过程进行监督，发现问题应及时通知乙方整改乙方的权利与义务

6.4按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务，确保工程安全、文明施工

6.5乙方应为其施工人员购买相关保险，包括但不限于工伤保险和意外伤害保险第3页共6页

6.6乙方应采取有效措施，防止施工过程中对周边环境造成污染或破坏，符合环保要求第七条材料与设备

7.1本工程所需的主要材料和设备由乙方负责采购，甲方有权对材料的品牌、规格和质量进行验收，验收不合格的材料甲方有权要求乙方更换

7.2乙方采购的材料及设备应符合国家及地方相关质量标准，且需经甲方书面确认后方可使用

7.3材料及设备的费用已包含在合同总金额中，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换材料或降低材料标准第八条工期延误责任

8.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元

8.2因工期延误导致的额外费用，由乙方承担，包括但不限于甲方产生的窝工费用、第三方服务费用等第九条竣工验收

9.1工程竣工后，乙方应向甲方提交书面验收申请，并提供完整的竣工资料

9.2甲方应在收到验收申请后日内组织验收，并在验收后日内出具书面验收意见

9.3验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，整改期间不计入工期

9.4工程通过验收后，双方应签署《竣工验收协议》，明确工程的实际竣工日期第十条质量保修第4页共6页

10.1质量保修范围本工程的全部施工内容

10.2质量保修期限自工程竣工验收合格之日起年

10.3保修期内，若出现质量问题，乙方应无条件进行修复，修复费用由乙方承担

10.4保修期内，乙方应定期回访，了解工程使用情况，并及时处理相关问题第十一双方违约责任

11.1任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应承担相应的违约责任

11.2因乙方施工质量不符合约定导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方的直接损失和间接损失

11.3因甲方原因导致工程停工或延误支付工程款的，甲方应向乙方支付相应违约金第十二争议解决

12.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十三其他条款

13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

13.2本合同自双方签字盖章之日起生效

13.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字第5页共6页签署日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字签署日期年月日注本合同的内容请根据实际情况补充完善，确保所有条款符合法律法规及双方约定第6页共6页。