2025建筑工程施工合同与设计任务书汇编

2025建筑工程施工合同与设计任务书汇编合同协议书本合同协议书由下列双方于年月日在（城市/县）签订发包人（以下简称“甲方”）地址联系方式承包人（以下简称“乙方”）地址联系方式鉴于甲方拟建设（项目名称），乙方具备相应资质并愿意承接该工程的施工任务，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规及政策规定，达成如下协议第一条项目概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4投资金额

1.5发包人

1.6承包人第二条合同范围

2.1工程内容

2.2工程质量标准第1页共7页

2.3安全施工要求

2.4工期要求第三条合同价款与支付方式

3.1合同总金额

3.2付款方式预付款进度款结算款

3.3支付时间第四条双方权利与义务

4.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工场地及相关资料；

（2）负责协调施工现场的外部关系；

（3）按时支付工程款；

4.2乙方权利与义务

（1）按合同约定工期完成施工任务；

（2）保证工程质量符合国家及地方标准；

（3）承担施工现场的安全责任，避免发生工伤事故；第五条工程质量与验收

5.1工程质量要求

（1）符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）等相关规范；

（2）施工材料及设备需提供合格证明；

5.2验收标准

（1）隐蔽工程需经甲方确认；第2页共7页

（2）竣工验收需符合国家相关规定并取得验收合格证书；第六条工期与进度

6.1总工期天，自年月日开始，至年月日结束；

6.2工期延误

（1）因甲方原因导致的延误，工期相应顺延；

（2）因乙方原因导致的延误，每延误一天需支付违约金人民币元；第七条安全施工

7.1乙方需遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工现场安全；

7.2施工期间发生工伤事故的，由乙方承担全部责任；第八条设计任务书

8.1设计要求

（1）设计需符合项目功能需求及甲方要求；

（2）设计文件需具备可施工性；

8.2设计文件提交时间

（1）初步设计年月日；

（2）施工图设计年月日；

8.3设计变更

（1）需经双方协商一致；

（2）变更产生的额外费用由责任方承担；第3页共7页第九条知识产权

9.1设计文件的知识产权归甲方所有；

9.2未经甲方书面许可，乙方不得将设计文件用于其他项目；第十条合同价款调整

10.1因市场行情变化导致材料价格波动，双方可协商调整合同价款；

10.2调整后的价款需经双方签字确认后生效；第十一条违约责任

11.1甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一天需支付违约金人民币元；

11.2乙方违约责任

（1）未按合同约定完成施工任务的，需承担相应的违约责任；第十二条争议解决

12.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向项目所在地人民法院提起诉讼；第十三条合同生效与终止

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效；

13.2因故终止的，需经双方协商一致或依法终止；第十四条其他

14.1本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；

14.2未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；设计任务书第4页共7页任务编号发包人承包人项目名称项目地点设计日期

一、设计要求

1.1项目功能需求

1.2设计风格要求

1.3其他特殊要求

二、设计文件提交

2.1初步设计文件

（1）提交时间年月日；

（2）内容；

2.2施工图设计文件

（1）提交时间年月日；

（2）内容；

三、设计变更

3.1变更申请需以书面形式提出，并经双方确认；

3.2变更内容；

3.3变更费用由责任方承担；

四、知识产权

4.1设计文件的知识产权归发包人所有；第5页共7页

4.2设计方不得将文件用于其他项目；

五、其他

5.1未尽事宜，双方另行协商；

5.2本任务书一式份，双方各执份；甲方（盖章）授权代表签署日期乙方（盖章）授权代表签署日期附合同条款汇总合同范围明确工程内容、质量标准、安全要求及工期；合同价款明确总金额、付款方式及时间；双方权利与义务详细列出甲乙双方的责任；工程质量与验收明确质量标准及验收流程；工期与进度规定工期及延误处理方式；安全施工明确安全责任与事故处理；设计任务书详细列出设计要求、提交时间及变更流程；知识产权明确设计文件的知识产权归属；合同价款调整规定因市场变化调整价款的方式；违约责任明确双方违约责任与处理方式；争议解决规定争议解决方式；合同生效与终止规定合同的生效条件与终止方式；第6页共7页注本合同为范本，具体内容需根据实际情况填写并经双方确认第7页共7页。