2025标准建筑工程施工合同范本

2025标准建筑工程施工合同范本合同编号签订地点签订日期发包方（甲方）名称地址联系人联系方式身份证号（如适用）承包方（乙方）名称地址联系人联系方式身份证号（如适用）建筑业企业资质等级证书编号鉴于甲方需要进行工程的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点第1页共6页

1.3工程内容（详细描述工程范围、规模等）

1.4工程承包范围（明确乙方承包的具体范围）

1.5工程质量标准（如国家规范、行业标准等）

1.6工程工期（开工日期、竣工日期）第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务

2.

1.1甲方负责提供施工场地，并确保施工现场具备施工条件

2.

1.2甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督，并提出合理建议

2.

1.3甲方应按时支付工程款，并及时办理竣工验收及结算手续

2.

1.4甲方负责协调施工现场的其他相关单位，为乙方提供必要的协助

2.2乙方的权利与义务

2.

2.1乙方应严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务

2.

2.2乙方有权要求甲方按时支付工程款，并有权要求甲方提供必要的施工条件

2.

2.3乙方应自行负责施工现场的安全管理，确保施工符合国家安全生产标准

2.

2.4乙方应妥善保管施工现场的材料、设备，并在施工完成后清理场地第2页共6页第三条工期约定

3.1工期总天数天，自合同签订之日起计算

3.2开工日期年月日

3.3竣工日期年月日

3.4工期延误因甲方原因导致的停工，工期相应顺延因乙方原因导致的停工，每延误一日，乙方向甲方支付违约金人民币元不可抗力因素导致的停工，双方协商顺延工期第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准执行国家及地方相关建筑规范、标准，达到（如合格、优良）等级

4.2中间验收施工过程中，乙方应按甲方要求提交阶段性验收报告，甲方应在收到报告后日内完成验收并签署意见

4.3竣工验收工程竣工后，乙方应提前日通知甲方进行验收验收合格后，双方签署《竣工验收报告》

4.4质量保修质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算保修期内，因施工质量导致的修复费用由乙方承担第3页共6页第五条工程价款与支付方式

5.1合同总价人民币元（大写元整）

5.2工程款支付方式合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元工程主体结构封顶后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元余款%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付

5.3工程款支付时间每期款项应在相应阶段完成后日内支付

5.4违约责任甲方逾期支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金乙方未按约定完成施工的，甲方有权拒付相应工程款，并要求赔偿损失第六条材料与设备

6.1材料设备供应乙方负责采购施工所需材料，材料质量需符合国家相关标准，并提供合格证明乙方应提前日向甲方提交材料清单及样品，经甲方确认后方可使用第4页共6页

6.2材料更换若甲方要求更换材料，需提前书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用

6.3材料储存与保管材料进入施工现场后，双方应共同进行验收，妥善存放，防止损坏或丢失第七条变更与签证

7.1设计变更甲方有权在施工过程中提出设计变更，乙方应予配合，但需及时以书面形式确认变更内容变更导致的工期、费用变化，双方应另行协商确定

7.2现场签证施工过程中，因甲方要求增加的工程或工作内容，双方应签署签证单，作为结算依据第八条安全施工与文明施工

8.1安全施工乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中不发生重大安全事故如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方由此造成的损失

8.2文明施工乙方应保持施工现场整洁有序，采取有效措施控制扬尘、噪音等环境影响第九条合同的变更、解除与终止

9.1合同变更第5页共6页双方协商一致，可书面变更合同内容

9.2合同解除任何一方违约，导致合同无法履行，另一方可解除合同并要求赔偿损失

9.3合同终止工程竣工验收合格并结算完成后，合同自动终止第十条争议解决

10.1因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效（以下为签署部分）甲方（盖章）授权代表签字日期乙方（盖章）授权代表签字日期第6页共6页。