还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025建筑工程合作施工合同本合同(以下简称“本合同”)由以下双方于年月日在市区签订甲方(发包方)名称地址法定代表人联系方式乙方(承包方)名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行建筑工程的施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,协商一致,就合作施工事项达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4工程规模
1.5工程投资额第二条合作内容
2.1乙方负责完成本合同约定的工程的施工任务,具体施工范围详见附件《施工范围确认书》第1页共6页
2.2甲方负责提供工程所需的材料、设备及临时设施,具体以双方另行签订的《材料供应协议》为准
2.3双方同意按照本合同约定的工期、质量标准、安全要求完成施工任务第三条工期
3.1开工日期年月日
3.2竣工日期年月日
3.3总工期天
3.4因甲方原因导致的停工、窝工,乙方有权要求顺延工期,具体以《工期签证单》为准
3.5因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方承担违约责任,具体条款详见本合同第十四条第四条质量标准
4.1工程质量标准符合《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规要求,并达到标准
4.2乙方应当严格按照施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工,确保施工质量
4.3工程竣工后,乙方应当向甲方提交完整的竣工资料,并协助甲方完成工程验收第五条计价与支付
5.1工程计价方式采取方式计价,具体计价标准详见附件《计价协议》
5.2工程款支付方式第2页共6页
(1)开工前日内,甲方向乙方支付合同价款的%作为预付款;
(2)每月日前,甲方向乙方支付上月完成工程量的%工程款;
(3)工程竣工验收合格后,甲方向乙方支付剩余%工程款;
(4)质保金甲方向乙方预留合同价款的%作为质保金,质保期为年,质保期满后无质量问题一次性付清
5.3乙方应当开具合法有效的发票,甲方凭发票支付工程款第六条双方责任与义务
6.1甲方责任
(1)负责办理工程开工前的所有审批手续;
(2)按约定提供施工材料、设备及临时设施;
(3)按约定支付工程款;
(4)协调乙方与监理单位、设计单位的关系
6.2乙方责任
(1)严格按施工图纸、技术规范和施工组织设计组织施工;
(2)确保施工安全,做好施工现场的扬尘治理、噪声控制等工作;
(3)按约定提交竣工资料,协助完成工程验收;
(4)妥善保管甲方提供的材料、设备,如有损坏或丢失,乙方应当承担赔偿责任第七条验收与保修第3页共6页
7.1工程竣工后,乙方应当向甲方提交完整的竣工资料,并提出验收申请
7.2甲方应当在收到验收申请后日内组织验收,验收合格后签署《竣工验收报告》
7.3工程保修期为年,保修期内出现施工质量问题,乙方应当及时进行维修,费用由乙方承担第八条安全责任
8.1乙方应当严格按照国家安全生产法律法规进行施工,做好施工现场的安全管理工作
8.2因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担全部责任
8.3甲方有权对施工现场进行安全检查,发现问题后乙方应当及时整改第九条保险
9.1乙方应当为施工现场的施工人员办理意外伤害保险,并承担相应费用
9.2乙方应当为施工机具、设备购买财产保险,并承担相应费用第十条知识产权
10.1乙方在施工过程中产生的设计图纸、技术资料等知识产权归属于甲方
10.2未经甲方书面许可,乙方不得将上述知识产权用于其他项目或进行转让第十一条变更与签证
11.1施工过程中如需进行设计变更或工程签证,双方应当签订《工程变更签证单》,明确变更内容、增加的工程量及相应价款第4页共6页
11.2变更签证单经双方签字确认后作为本合同的补充协议,具有同等法律效力第十二条付款方式
12.1甲方向乙方支付工程款的账户信息如下户名开户行账号
12.2乙方应当确保账户信息准确无误,如有变更应当提前书面通知甲方第十三条违约责任
13.1甲方违约责任
(1)未按约定支付工程款,每逾期一日,按逾期金额的%向乙方支付违约金;
(2)因甲方原因导致的停工、窝工,应当承担乙方的实际损失
13.2乙方违约责任
(1)未按约定工期完成施工任务,每逾期一日,按合同价款的%向甲方支付违约金;
(2)施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方返工,返工费用由乙方承担;
(3)擅自将工程转包或分包,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失第十四条争议解决
14.1因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应当友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第5页共6页第十五条其他条款
15.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
15.2本合同自双方签字盖章之日起生效
15.3本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日附件施工范围确认书计价协议工期签证单工程变更签证单材料供应协议第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0