2025年深入剖析建设工程合同纠纷案件举证策略上

2025年深入剖析建设工程合同纠纷案件举证策略上建设工程施工合同本合同由以下双方于年月日在（市/县）（地点）签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建设工程施工有关事项达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程范围

1.4承包方式

1.5工程内容第二条合同工期第1页共4页

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延第三条工程质量

3.1质量标准本工程的质量标准为国家规定的合格标准，乙方承诺达到（如国家标准、行业标准等）

3.2质量验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并协助甲方完成工程验收验收标准以国家相关法律法规及合同约定为准第四条合同价款与支付

4.1合同总价人民币元（大写元）

4.2付款方式

4.

2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元

4.

2.2工程进度款乙方按月向甲方提交经监理工程师确认的工程进度报表，甲方在收到报表后日内支付相应进度款

4.

2.3工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元第2页共4页

4.

2.4余款%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清第五条变更与签证

5.1设计变更因甲方原因导致设计变更的，乙方应在收到变更通知后日内向甲方提交增减费用的报告，甲方应在收到报告后日内书面确认或提出修改意见

5.2现场签证施工过程中，乙方应按照甲方或监理工程师的要求进行签证，签证内容应详细记录施工情况，并附相关图纸、签证单等资料第六条双方责任与义务

6.1甲方责任

6.

1.1按时支付合同价款；

6.

1.2提供施工场地及必要条件；

6.

1.3组织工程验收并及时办理结算；

6.

1.4负责设计变更的确认及签证

6.2乙方责任

6.

2.1按照合同约定工期完成施工任务；

6.

2.2保证施工质量符合约定标准；

6.

2.3遵守国家法律法规及施工现场安全管理规定；

6.

2.4负责施工过程中材料、设备的采购及保管第七条保险和担保

7.1工程保险乙方应为施工现场的人员、设备及已完成工程投保，具体险种及保险金额由双方另行协商确定第3页共4页

7.2担保双方可协商约定由第三方为合同履行提供担保，担保方式及期限由另行签订的担保合同确定第八条争议解决

8.1双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

8.2争议解决期间，双方应继续履行与争议无关的合同义务第九条补充条款

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

9.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第十条其他条款

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效

10.2本合同的附件包括（如设计图纸、技术规范、工程量清单等）甲方（盖章）法定代表人或授权委托人签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权委托人签字日期年月日以上合同为规范格式，具体内容应根据实际项目情况补充完善，确保各项条款符合相关法律法规及双方协商一致的内容第4页共4页。