2025建筑工程承包合同范本2

2025建筑工程承包热门合同范本建筑工程项目工程承包合同合同编号签订地点签订日期发包方（以下简称甲方）名称地址法定代表人联系方式承包方（以下简称乙方）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就下列建筑工程承包事项达成一致，并签订本合同第一章总则第一条本合同为建筑工程项目工程承包合同，适用于甲方将特定建筑工程发包给乙方进行施工建设，乙方按照合同约定完成工程承包任务第二条本合同双方应严格遵守国家相关法律法规，维护合同的严肃性和法律效力第1页共6页第三条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二章工程概况第四条工程名称工程地点工程内容（详细描述工程范围、规模及相关要求）工程性质（如新建、改建、扩建等）第五条工程质量标准乙方必须按照国家、地方及行业相关标准进行施工，确保工程质量达到约定标准工程质量标准为（如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025）第六条工程期限开工日期竣工日期总工期天，具体工期安排以施工进度计划为准第七条工程造价合同总价为人民币元（大写元整）工程款支付方式为（如分期付款、milestone付款等），具体支付方式详见本合同第五章第三章双方的权利和义务第八条甲方的权利和义务第2页共6页负责提供施工场地及相关资料，并确保施工场地具备开工条件负责协调周边关系，为乙方施工提供便利条件按时支付工程款，不得无故拖延或拒付有权对乙方的施工过程进行监督和指导，发现问题及时通知乙方整改第九条乙方的权利和义务严格按照合同约定及国家相关规范进行施工，确保工程质量、安全及工期负责组织施工人员，提供必要的施工设备和材料负责施工现场的安全管理，确保施工过程符合安全生产要求有权要求甲方按照合同约定支付工程款第十条双方共同责任未经对方书面同意，不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方如因不可抗力导致工程无法按期完成，双方应协商解决，合理调整工期或变更合同内容第四章工程造价与支付第十一条工程造价合同总价为人民币元，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费等若施工过程中因设计变更或工程量增加，双方应签订补充协议明确新增工程造价第十二条工程款支付方式第一期工程款合同签订后日内，支付合同总价的%，即人民币元第3页共6页第二期工程款主体工程完成后日内，支付合同总价的%，即人民币元第三期工程款工程竣工验收合格后日内，支付合同总价的%，即人民币元质保金合同总价的%，即人民币元，在工程保修期届满后无质量问题一次性无息返还第十三条工程款支付流程乙方在每月日前向甲方提交工程进度报告及相关资料甲方审核确认后，于日内完成相应工程款支付第五章工期与进度第十四条工期要求乙方应严格按照合同约定的开工和竣工日期完成工程施工，不得无故拖延工期若因乙方原因导致工期滞后，每滞后一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第十五条进度管理乙方应定期向甲方提交施工进度计划，甲方有权对进度进行监督和调整如因甲方原因导致停工或窝工，相关损失由甲方承担第十六条停工与复工因不可抗力或甲方原因导致停工，甲方应承担相应责任，工期相应顺延因乙方原因导致停工，乙方应承担相应责任，并采取有效措施尽快复工第4页共6页第六章工程质量与验收第十七条工程质量乙方应严格按照设计文件、施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量达到约定标准若施工过程中发现质量问题，甲方有权要求乙方整改，相关费用由乙方承担第十八条中间验收乙方应在每道工序完成后向甲方提交验收申请甲方应在接到验收申请后日内完成验收，并签署验收意见若验收不合格，乙方应在日内完成整改第十九条竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料甲方应在接到竣工报告后日内组织竣工验收验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第二十条质保期及质保金工程质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算质保期内若出现质量问题，乙方应无条件修复，费用自理第七章安全生产与责任第二十一条安全施工乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担施工过程中的一切安全责任第二十二条事故处理第5页共6页施工过程中若发生安全事故，乙方应立即采取措施减少损失，并及时通知甲方因乙方责任导致的安全事故，相关责任及费用由乙方承担第八章争议解决第二十三条争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第九章其他条款第二十四条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力第二十五条合同终止本合同在双方履行完毕所有义务后自动终止若因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商终止第二十六条补充协议本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字签署日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字签署日期第6页共6页。