还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
2025标准合同范本建设工程施工合同建设工程施工合同本合同由以下双方于年月日在(地点)签订发包人(以下简称甲方)名称地址法定代表人联系方式承包人(以下简称乙方)名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方需要进行(工程项目名称)的施工建设,乙方具备相应的施工资质和能力,双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规,本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程内容
1.4承包范围第1页共6页
1.5计划开工日期年月日
1.6计划竣工日期年月日
1.7合同工期总天数天
1.8工程质量标准(具体标准,如国家及地方现行施工规范、验收标准)
1.9合同价款人民币元(大写元整)
1.10工程款支付方式(如银行转账、支票等)第二条合同价款与支付
2.1本合同采用(如固定总价、单价合同、成本加成等)方式确定合同价款
2.2合同总价为人民币元(大写元整),其中包含(具体费用项目,如人工费、材料费、机械费、管理费等)
2.3工程款支付方式-第一期工程款合同签订后日内,支付合同总价的%;-第二期工程款主体工程开工后日内,支付合同总价的%;-第三期工程款工程竣工验收合格后日内,支付合同总价的%;-质量保修金合同总价的%,在质保期满后无质量问题一次性支付第2页共6页
2.4甲方应按约定时间支付工程款,逾期支付的,乙方有权要求赔偿逾期支付造成的损失,并按日计算违约金,违约金比例为‰
2.5乙方应开具合法有效的发票,并在甲方支付工程款前提交第三条工程质量与施工要求
3.1工程质量必须符合国家及地方现行施工规范、验收标准,以及设计文件要求,达到(如合格、优良)标准
3.2乙方应严格按照设计图纸、施工技术规范和施工组织设计进行施工,不得擅自更改设计
3.3乙方应建立完善的质量管理制度,配备专职质量检查人员,确保施工过程中的质量控制
3.4甲方有权对施工过程进行监督和检查,乙方应积极配合并提供必要的协助
3.5因乙方施工质量问题导致的返工、修复费用由乙方承担,且工期不予顺延第四条工期与进度管理
4.1乙方应按合同约定的开工日期开工,因乙方原因延误开工的,甲方有权要求乙方赔偿损失,并按日计算违约金,违约金比例为‰
4.2乙方应合理安排施工进度,确保工程按时竣工如因乙方原因导致工期延误,每延误一天,乙方应支付违约金元,甲方有权要求乙方采取措施加快施工进度
4.3遇不可抗力(如战争、自然灾害、政府行为等)导致的工期延误,双方应协商顺延工期,且互不承担违约责任第3页共6页
4.4甲方有权根据工程实际情况调整施工进度计划,乙方应予配合,并相应调整施工安排第五条双方权利与义务
5.1甲方权利与义务-按时支付合同价款,不得无故拖延或拒付;-提供施工场地、施工用水、施工用电及必要的施工条件;-审核乙方提交的施工组织设计、施工方案、进度计划等文件;-参与工程质量检查与验收
5.2乙方权利与义务-严格按照合同约定施工,确保工程质量达到约定标准;-按时完成施工任务,不得无故拖延工期;-负责施工现场的安全管理,做好安全防护措施,确保施工安全;-保护施工现场的已有设施,避免损坏第六条安全施工与责任
6.1乙方应严格遵守安全生产法律法规,做好施工现场的安全管理工作,确保施工安全
6.2乙方应为施工现场的施工人员提供必要的劳动保护用品,并为其缴纳工伤保险和意外伤害保险
6.3施工期间发生的安全事故,由乙方负责处理并承担相应责任甲方有权要求乙方赔偿因安全事故造成的损失
6.4甲方有权对施工现场的安全管理进行监督,乙方应配合检查并及时整改安全隐患第七条工程验收与保修第4页共6页
7.1工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并书面申请验收
7.2甲方应在收到验收申请后日内组织验收,并在验收后日内出具书面验收意见
7.3工程质量达到约定标准且验收合格的,甲乙双方签署《竣工验收报告》
7.4质量保修期为年,自工程竣工验收合格之日起计算
7.5质量保修期内,如出现质量问题,乙方应无条件修复,费用由乙方承担第八条违约责任
8.1任何一方违反本合同约定的义务,均应承担相应的违约责任
8.2因乙方施工质量问题导致的修复费用及赔偿责任由乙方承担
8.3因乙方工期延误导致的违约金,按本合同约定执行
8.4因甲方逾期支付工程款导致的违约金,按本合同约定执行第九条争议解决
9.1双方在履行合同过程中发生争议时,应友好协商解决
9.2协商不成的,任何一方均可向(如工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼第十条补充条款
10.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力第5页共6页
10.2本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力
10.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期年月日合同附件中标通知书(如有)施工图纸工程量清单材料明细表其他相关文件以上为建设工程施工合同的范文,如需使用,请根据实际情况填写具体信息第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0