2025标准工程承包合同模板

2025标准工程承包合同模板合同编号本合同由以下双方于年月日在（city）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人联系方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人联系方式根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，就（project name）工程承包事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4发包范围第二条承包范围

2.1乙方负责承包本工程的（description ofwork），包括但不限于第1页共7页

（1）；

（2）；

（3）；

（4）

2.2乙方应按照本合同约定的质量标准和工期要求完成承包范围内的全部工作第三条合同工期

3.1开工日期年月日

3.2竣工日期年月日

3.3总工期日历天

3.4工期顺延的情形

（1）不可抗力事件；

（2）甲方原因导致的停工；

（3）政府规定或政策性原因导致的停工；

（4）其他非乙方原因导致的停工

3.5工期顺延的申请乙方应在事件发生后日内向甲方提出书面申请，甲方应在收到申请后日内予以书面回复第四条质量标准

4.1工程质量要求符合国家或行业建筑工程质量标准，并满足设计文件和施工图纸的要求

4.2质量验收依据中华人民共和国国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其他相关规范第2页共7页

4.3质量保修本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计第五条合合同价款

5.1合同总价人民币元（大写）

5.2价款组成包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润及税金等

5.3价款调整若施工期间材料价格波动超过%，双方可协商调整合同价款，调整方式另行约定第六条付款方式

6.1付款进度

（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；

（2）工程进度至%时，甲方向乙方支付合同总价的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；

（4）质保金为合同总价的%，于质保期满后无质量问题时支付

6.2付款方式银行转账或汇款，收款账户信息见本合同承包人信息

6.3逾期付款责任甲方若无正当理由逾期付款，应按未付金额的日‰向乙方支付违约金第七条双方责任与义务第3页共7页

7.1甲方责任

（1）负责办理本工程相关的approvals andpermits；

（2）按合同约定支付工程价款；

（3）提供施工场地及相关设施；

（4）协调其他承包商的施工进度

7.2乙方责任

（1）严格按照设计文件和施工图纸施工；

（2）确保施工安全，遵守国家安全生产法律法规；

（3）负责施工现场的管理及物资保管；

（4）按合同约定的时间完成工程并交付使用

7.3甲方义务

（1）及时提供施工所需的materials andequipment；

（2）协助乙方办理相关手续；

（3）按时支付工程款

7.4乙方义务

（1）保证施工人员具备相应资质；

（2）采取措施防止施工对周边环境造成损害；

（3）遵守甲方的安全管理制度第八条安全施工

8.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全

8.2施工期间若发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并按相关法律法规处理

8.3乙方应为施工人员购买相关保险，费用自理第九条材料与设备第4页共7页

9.1乙方提供的材料应符合设计要求和国家质量标准，并提供相应的质量证明文件

9.2甲方提供的材料，乙方应妥善保管，因乙方保管不善造成的损失由乙方承担

9.3乙方需使用替代材料时，应征得甲方书面同意，并承担由此产生的额外费用第十条工程变更

10.1工程变更的提出甲方若需变更设计或施工内容，应以书面形式通知乙方，并提供变更说明及图纸

10.2变更确认乙方收到变更通知后，应于日内确认并提出书面意见，若无异议，双方签订补充协议

10.3变更价款双方根据变更内容协商确定新增或减少的费用，并签订补充协议第十一条竣工验收

11.1竣工验收条件工程符合设计文件和施工图纸要求，工程质量达到约定标准，并完成所有审批手续

11.2验收程序乙方提交竣工报告后，甲方应在日内组织验收，验收合格后签署验收意见

11.3验收不合格的处理乙方应按甲方要求整改，整改费用自理，整改期间不计入工期第十二条质量保修

12.1质保范围本工程承包范围内的全部工作内容

12.2质保期限自工程竣工验收合格之日起计年第5页共7页

12.3质保责任在质保期内，若发现质量问题，乙方应收到甲方通知后日内完成维修

12.4维修费用因乙方施工原因造成的质量问题，维修费用由乙方承担；因甲方使用不当造成的，费用由甲方承担第十三条违约责任

13.1乙方违约责任

（1）因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元；

（2）工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工或降低工程款，由此造成的损失由乙方赔偿

13.2甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款，按本合同第六条第

6.3款执行；

（2）因甲方原因导致工程停工，乙方有权要求顺延工期并赔偿损失第十四条争议解决

14.1本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼

14.2诉讼期间，除争议事项外，双方继续履行合同其他条款第十五条合同生效

15.1本合同自双方签字盖章之日起生效

15.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共7页乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第7页共7页。