2025企业管理资料建设工程合同文档范本

2025企业管理资料-建设工程合同文档范本建设工程合同合同编号签订地点签订日期发包人（以下简称甲方）地址法定代表人联系方式承包人（以下简称乙方）地址法定代表人联系方式鉴于甲乙双方就工程的建设达成一致意见，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，并结合工程实际情况，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程内容，包括但不限于施工范围、施工要求等）

1.4工程规模

1.5计划开工日期

1.6计划竣工日期第1页共5页

1.7质量标准第二条合同范围

2.1本合同范围包括但不限于的设计、施工、竣工、交付及质保期内的维修服务

2.2甲方委托乙方完成工程的施工任务，具体施工内容详见附件《施工图纸》和《工程量清单》第三条合同价款

3.1合同总价元（大写）

3.2本合同价款包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润及税金等

3.3付款方式

3.

3.1预付款合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元

3.

3.2工程进度款按月计量支付，乙方每月日前向甲方提交已完工程量报告，甲方审核后于次月日内支付进度款，进度款为已完工程量的%

3.

3.3竣工验收款工程竣工验收合格后日内，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元

3.

3.4质量保修金合同总价的%作为质量保修金，保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方第四条工期

4.1工期总日历天数天

4.2开工日期年月日第2页共5页

4.3竣工日期年月日

4.4工期顺延因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延第五条工程质量

5.1工程质量标准符合国家及地方相关标准，并通过竣工验收

5.2材料设备乙方提供的材料设备应符合设计要求和相关质量标准，并提供合格证明文件

5.3隐蔽工程隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后方可隐蔽

5.4质量保修乙方承诺在工程竣工验收合格后，对工程承担质量保修责任，保修期限为年第六条双方责任与义务

6.1甲方责任

6.

1.1按合同约定支付工程款

6.

1.2提供施工场地及相关资料

6.

1.3及时办理验收及移交手续

6.2乙方责任

6.

2.1按合同约定完成施工任务，确保工程质量和工期

6.

2.2服从甲方及监理单位的管理，接受监督检查

6.

2.3负责施工现场的安全管理，防止安全事故的发生第七条工程验收

7.1验收标准符合设计文件、施工图纸和相关规范要求第3页共5页

7.2验收程序工程竣工后，乙方应向甲方提交完整竣工资料，甲方组织相关单位进行验收，验收合格后签署《竣工验收报告》第八条质量保修

8.1质量保修范围包括但不限于施工质量问题、材料设备质量问题等

8.2保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体如下地基基础和主体结构工程为年；屋面防水、有防水要求的卫生间、厨房、室外墙面的防渗漏为年；电气管线、给排水管道、设备安装为年；装饰工程为年

8.3保修义务在保修期内，乙方应接到甲方通知后小时内到达现场进行维修，维修费用由乙方承担第九条违约责任

9.1甲方违约责任

9.

1.1逾期支付工程款的，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金

9.

1.2因甲方原因导致工程停工的，相应顺延工期并补偿乙方损失

9.2乙方违约责任

9.

2.1工期延误的，每延误一日，按合同总价的%支付违约金

9.

2.2工程质量不符合要求的，乙方应返工至合格，并承担返工费用第十条争议解决第4页共5页

10.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼**第十一第5页共5页。