2025水电安装合同书范本模板

2025水电安装合同书范本模板合同编号签订地点本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包方）名称地址联系人联系方式乙方（承包方）名称地址联系人联系方式鉴于甲方需要进行工程的水电安装工作，乙方具备相应的资质和能力，能够按照本合同约定完成水电安装工程，双方经友好协商，达成如下协议第一章工程概况第一条工程名称工程第二条工程地点第三条工程内容

（一）给排水系统安装包括但不限于给水管道的敷设、排水管道的敷设、水表安装及相关配套设施的安装第1页共6页

（二）电气系统安装包括但不限于配电箱安装、电线电缆敷设、照明设备安装、电源插座安装及相关配套设施的安装

（三）其他与水电安装相关的工程内容，详见附件《工程清单》第四条工程范围本工程承包范围为（具体范围以双方确认的施工图纸和工程清单为准）第二章合同价款及支付方式第五条合同总价款人民币元（大写）第六条付款方式

（一）合同签订后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元作为预付款

（二）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元

（三）工程竣工验收合格并提交完整竣工资料后，甲方支付合同总价款的%，即人民币元

（四）剩余合同总价款的%，即人民币元作为质保金，自工程竣工验收合格之日起年后无质量问题一次性无息退还第七条付款时间甲方应按约定的时间支付款项，逾期支付的，乙方有权要求甲方支付逾期金额的‰/日的违约金第三章工程工期第八条计划开工日期年月日第2页共6页第九条计划竣工日期年月日第十条总工期日历天第十一条工期顺延情形

（一）因不可抗力导致工程无法按期进行

（二）因甲方原因导致的停工，包括但不限于未能按期提供施工场地、未按期支付工程款、设计变更等

（三）因乙方原因导致的停工，包括但不限于施工图纸未按时提交、材料未按时进场、施工质量问题等第十二条工期延误责任

（一）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款‰的违约金

（二）因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方顺延工期，并支付相应的窝工费，窝工费按元/工日计算第四章工程质量和验收第十三条工程质量标准

（一）乙方应严格按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量和安全

（二）工程所用材料和设备应符合国家相关质量标准，并提供合格证明

（三）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时内书面通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收并签署验收意见第十四条验收标准第3页共6页

（一）工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、隐蔽工程验收记录、材料合格证明等

（二）甲方应在收到竣工资料后日内组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》第十五条质量保修

（一）乙方对所施工的水电工程提供质量保修服务，保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算

（二）保修期内，因施工质量原因导致的损坏，乙方应免费修复；因使用不当或其他原因导致的损坏，乙方应提供有偿修复服务，费用由甲方承担第五章双方责任与义务第十六条甲方责任与义务

（一）负责提供施工场地及相关后勤支持

（二）负责协调与其他施工单位的关系

（三）按约定支付工程款

（四）负责提供施工图纸及其他技术资料，并保证其准确性和完整性第十七条乙方责任与义务

（一）严格遵守国家和地方的法律法规及行业规范，确保施工安全和工程质量

（二）按约定的时间和质量要求完成施工任务，并通过甲方的验收

（三）负责施工期间的材料保管及施工现场的清理工作

（四）为施工人员购买相关保险，包括但不限于工伤保险和第三者责任险第4页共6页第六章违约责任第十八条合同违约

（一）任何一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，均构成违约，违约方应承担相应的违约责任

（二）因乙方施工质量不合格导致的返工费用由乙方承担，并赔偿造成的损失

（三）因甲方原因导致的停工，乙方有权要求工期顺延，并由甲方承担相应的损失第十九条不可抗力因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同或变更合同条款，任何一方均不承担违约责任第七章争议解决第二十条争议解决方式

（一）本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第八章合同的生效与终止第二十一条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效第二十二条合同终止本合同在完成所有约定的义务并结清所有费用后自行终止第二十三条其他条款

（一）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

（二）本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力第5页共6页

（三）本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附件工程清单施工图纸材料明细清单其他相关文件第6页共6页。