2025建筑项目委托施工合同

2025建筑项目委托施工合同合同编号签订地点签订日期本合同由以下双方于年月日签订甲方（发包方）名称地址法定代表人联系方式乙方（承包方）名称地址法定代表人联系方式鉴于甲方委托乙方承担建筑项目的施工任务，为明确双方权利义务，保障工程顺利实施，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程范围、规模及要求）第1页共5页

1.4工程承包方式（如总承包、部分承包等）

1.5工程质量标准（如国家标准、行业标准或甲方另行要求）

1.6工程开工日期

1.7工程竣工日期第二条合同工期

2.1总工期天，自合同签订之日起计算

2.2工期顺延情形因不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，经双方确认后工期相应顺延

2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延若因乙方原因延误工期，甲方有权要求赔偿损失第三条合同价款与支付

3.1合同总金额人民币元（大写元整）

3.2付款方式分阶段支付，具体为

（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余合同价款的%；

（4）质保金为合同总价款的%，质保期满后无质量问题一次性支付

3.3乙方应开具合法有效的发票，并在每次收款前提供给甲方第四条双方权利与义务第2页共5页

4.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工场地及必要的施工条件；

（2）及时支付合同约定的款项；

（3）监督乙方施工进度及质量，提出合理建议；

（4）负责设计变更的确认及签证工作；

（5）协助乙方办理相关行政审批手续

4.2乙方权利与义务

（1）严格按照合同约定完成施工任务；

（2）确保施工质量符合约定标准，对施工质量终身负责；

（3）采取有效措施，确保施工安全，防止事故的发生；

（4）保护施工现场及周边环境，避免污染或破坏；

（5）按时完成施工任务，不得无故拖延工期；

（6）负责施工期间的材料、设备及人员管理，确保工程顺利进行第五条工程质量与验收

5.1工程质量标准（详细说明质量要求及验收标准）

5.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程完成后，通知甲方进行验收，验收合格后方可继续施工；

（2）分部工程验收按施工进度分阶段验收，确保每一步骤符合质量要求；

（3）竣工验收工程完工后，乙方应向甲方提交完整竣工资料，甲方组织相关部门进行验收，验收合格后签署竣工验收报告第3页共5页

5.3质保期自工程竣工验收合格之日起，质保期为年质保期内，乙方应免费修复因施工质量导致的任何缺陷第六条安全施工与责任

6.1乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，落实安全施工措施，确保施工期间人员安全及周边环境不受损害

6.2因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方或第三方造成的损失

6.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并将保单复印件提交甲方备案第七条保险

7.1乙方应为其施工人员、设备及材料购买相关保险，费用由乙方承担

7.2乙方应为工程项目购买工程一切险，保险金额及范围应能满足甲方要求，并将保单复印件提交甲方备案第八条变更与签证

8.1施工过程中，若甲方提出设计变更或增减工程量，双方应协商一致，签订书面补充协议

8.2变更或增减工程量导致的费用增加或减少，由双方协商确定，并以签证形式确认

8.3因变更或增减工程量导致的工期延误，双方协商确定新的工期第九条违约责任

9.1若乙方未按合同约定工期完成施工任务，每延误一天，应向甲方支付合同总价款‰的违约金第4页共5页

9.2若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工，直至验收合格由此造成的损失由乙方承担

9.3若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一天，应按未支付金额的‰向乙方支付违约金

9.4任何一方违约，导致合同无法履行，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失第十条争议解决

10.1因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同经双方签字盖章后生效

11.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期请根据实际情况填写上述空白部分，确保合同内容完整、准确第5页共5页。