还剩5页未读,继续阅读
文本内容:
2025建筑工程合同签订盛典合同编号本合同(以下简称“本合同”)由以下双方于(填写签订地点)签订,双方共同遵守甲方(发包方)名称地址法定代表人联系方式(以下简称“甲方”)乙方(承包方)名称地址法定代表人联系方式(以下简称“乙方”)鉴于甲方需要进行(填写工程名称)建筑工程的施工建设,乙方具备相应的资质、技术和能力,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议第一条总则
1.1本合同系双方为实施(填写工程名称)工程而签订的正式协议,其内容包括工程范围、质量标准、工期要求、价款支付、双方权利义务及违约责任等事项第1页共7页
1.2本合同的签订和履行均应遵守中华人民共和国相关法律法规及行业标准,包括但不限于《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规
1.3本合同的组成部分包括本合同正文、双方签署的补充协议、中标通知书、施工图纸、技术规范、质量标准等文件,所有文件具有同等法律效力第二条工程概况
2.1工程名称工程地点工程规模工程内容工程质量标准
2.2本工程采用(填写结算方式,如固定总价、单价结算等)方式进行结算,工程总金额详见合同约定
2.3工期本工程计划开工日期为,计划竣工日期为,总工期为日历天具体开工日期以甲方书面通知为准第三条工程质量
3.1乙方承诺严格按照国家及地方相关建筑规范、技术标准及甲方提供的施工图纸进行施工,确保工程达到约定的质量标准
3.2工程质量验收标准包括但不限于以下内容
(1)建筑安装工程质量检验评定标准;
(2)建筑节能工程施工质量验收规范;
(3)结构工程质量验收标准;
(4)国家及地方其他相关标准第2页共7页
3.3乙方应建立完善的质量管理体系,配备专职质量管理人员,确保施工过程中的每一个环节均符合质量要求
3.4如乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方返工直至合格,由此产生的费用及工期延误均由乙方承担第四条材料与设备
4.1乙方应使用符合国家及行业标准的建筑材料、建筑构件和设备,所有材料及设备进场前需提供合格证明,并经甲方及监理单位验收合格后方可使用
4.2甲方提供部分材料或设备的,双方应另行签订《甲供材料明细表》,明确材料名称、规格、数量、价格、验收标准及违约责任
4.3乙方不得擅自更换甲方提供的材料或设备,否则甲方有权要求其更换,并由乙方承担由此造成的损失第五条工期要求与进度管理
5.1乙方应严格按照合同约定的工期组织施工,确保工程按期竣工验收若因乙方原因导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,具体标准为(填写违约金标准,如每日元或合同总金额的%等)
5.2工期顺延的情形
(1)不可抗力事件;
(2)甲方原因导致的停工;
(3)监理单位确认的停工待料情况;
(4)其他非乙方原因导致的停工
5.3乙方应定期向甲方提交工程进度报告,并配合甲方及监理单位进行施工过程中的质量检查和进度评估第六条双方权利与义务第3页共7页甲方权利与义务
6.1甲方应按照合同约定支付工程款,不得无故拖延或拒付
6.2甲方应提供施工场地及相关配套条件,协调乙方与其他施工单位的交叉作业
6.3甲方有权对乙方的施工过程进行监督,对不符合质量标准或安全规范的行为提出整改要求乙方权利与义务
6.4乙方应严格按照合同约定组织施工,不得转包或分包工程(经甲方书面同意的除外)
6.5乙方应为其员工购买意外伤害保险,并承担施工现场的安全管理责任,若发生安全事故,由乙方承担全部责任
6.6乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,并在合同约定的时间内提出竣工验收申请第七条工程验收
7.1工程具备竣工验收条件后,乙方应提前日向甲方提交竣工验收申请甲方应在收到申请后日内组织验收,并在验收后日内签署验收意见
7.2验收标准包括但不限于以下内容
(1)建筑结构安全;
(2)建筑功能满足设计要求;
(3)建筑外观符合设计文件;
(4)工程资料完整且符合归档要求
7.3若验收不合格,乙方应按甲方或监理单位的要求进行整改,整改费用及工期延误由乙方承担第八条结算与支付第4页共7页
8.1工程款支付方式
(1)预付款合同签订后,甲方支付合同总金额的%作为预付款;
(2)进度款按月支付,每月支付已完工程量的%;
(3)竣工款工程竣工验收后支付至合同总金额的%;
(4)质保金剩余合同总金额的%作为质保金,质保期满后无质量问题一次性支付
8.2乙方应在每月日前向甲方提交上月已完成工程量的签证单及付款申请甲方应在收到后日内完成审核并支付款项
8.3若乙方未按约定提供工程量签证或资料不全,甲方有权延迟支付,直至乙方提交完整资料为止第九条质量保修
9.1本工程保修期为年,自工程竣工验收合格之日起计算
9.2在保修期内,若工程出现质量问题,乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修维修费用由乙方承担,若因乙方原因导致的维修,甲方有权从质保金中直接扣除
9.3乙方应向甲方提供工程质量保修书,并明确保修范围、内容及责任第十条违约责任
10.1甲方违约责任
(1)因甲方原因导致的停工,甲方应承担乙方产生的合理损失;第5页共7页
(2)甲方未按约定支付工程款,每逾期一日,甲方应按逾期金额的%向乙方支付违约金
10.2乙方违约责任
(1)因乙方原因导致工期延误,每逾期一日,乙方应向甲方支付违约金元,并赔偿由此造成的损失;
(2)若乙方施工质量不符合约定,除返工外,乙方还需承担由此造成的损失及甲方的修复费用;
(3)乙方擅自转包或分包工程的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付合同总金额的%作为违约金第十一条争议解决
11.1因本合同履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决协商不成的,任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二条合同解除
12.1双方协商一致可以解除合同
12.2若乙方严重违约导致工程无法继续进行,甲方有权单方面解除合同,并要求乙方赔偿损失第十三条补充协议
13.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
13.2双方确认已充分理解本合同全部内容,并自愿签字盖章第十四条合同份数本合同一式份,甲乙双方各执份,其余用于报备或存档甲方(盖章)第6页共7页法定代表人或授权代表签字日期乙方(盖章)法定代表人或授权代表签字日期第7页共7页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0