2025新版建筑施工合同范本

2025新版建筑施工合同范本建筑施工合同合同编号签订地点签订日期甲方（发包方）地址法定代表人联络方式乙方（承包方）地址法定代表人联络方式鉴于甲方需要进行（以下简称“本工程”）的施工建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容（详细描述工程项目及施工范围）

1.4计划开工日期

1.5计划竣工日期

1.6质量标准（如国家或地方标准名称）第1页共4页第二条合同价款与支付

2.1合同总价款人民币元（大写元整），包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费及利润等

2.2付款方式（具体描述付款方式，如按工程进度分期支付，付款时间及比例）

2.3甲方应于（具体时间）前支付合同价款的%，计人民币元

2.4乙方完成（具体施工内容）后，甲方应于（具体时间）内完成相应款项的支付

2.5双方同意，任何关于工程量的签证、设计变更等增加的费用，应在签证确认后日内结算并支付第三条工期要求

3.1开工日期

3.2竣工日期

3.3工期总天数天

3.4因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权要求顺延工期

3.5因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第四条施工质量

4.1乙方应严格按照设计图纸、施工规范及质量标准进行施工，确保工程达到约定的质量要求

4.2工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、检验报告、竣工图纸等第2页共4页

4.3甲方有权在施工过程中对质量进行抽查，如发现不符合约定标准的，乙方应立即整改并承担相关费用第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务（具体列出甲方的权利，如提供施工场地、协调相关部门、支付合同价款等）

5.2乙方权利与义务（具体列出乙方的权利，如按时完成施工任务、确保施工安全、提供相关资料等）第六条安全施工

6.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产规定，确保施工现场安全

6.2施工期间，乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并承担施工安全责任

6.3任何因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任第七条验收与保修

7.1工程竣工后，甲乙双方应共同进行验收

7.2验收合格后，双方应签署《竣工验收报告》

7.3工程保修期为年，自竣工验收合格之日起计算

7.4保修期间，乙方应按甲方要求，及时修复工程中的任何缺陷，费用由乙方承担第八条合同的变更与解除

8.1经双方协商一致，可以书面形式对本合同进行变更或解除第3页共4页

8.2任何单方面解除合同的行为均视为违约，违约方应赔偿由此造成的全部损失第九条违约责任

9.1任何一方未履行或未完全履行合同义务的，应承担相应的违约责任

9.2甲方逾期支付合同价款的，每逾期一日，按逾期金额的%支付违约金

9.3乙方未按约定工期完成施工的，每逾期一日，按合同总价款的%支付违约金第十条争议解决

10.1因本合同引起的争议，双方应通过友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期第4页共4页。