2025规范建筑工地施工合同协议书

2025规范建筑工地施工合同协议书本合同（以下简称“本协议”）由以下双方于年月日在（city）签订发包人（以下简称“甲方”）名称地址法定代表人营业执照注册号联络方式承包人（以下简称“乙方”）名称地址法定代表人营业执照注册号资质证书编号联络方式鉴于甲方需要进行（project name）工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就工程施工相关事宜达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4工程规模

1.5总承包范围第1页共6页

1.6工程质量标准第二条工期

2.1开工日期年月日

2.2竣工日期年月日

2.3总工期天

2.4工期顺延情况因不可抗力导致的停工甲方原因导致的停工设计变更或增加工程量导致的停工

2.5乙方应根据施工计划合理安排工期，确保工程按期完工第三条工程价款与支付

3.1合同总价人民币元（大写）

3.2付款方式预付款合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款进度款按月支付，每月完成工程量经甲方确认后，支付该月工程量的%结算款工程竣工验收合格后，双方进行结算，支付剩余工程款

3.3甲方以转账或支票方式支付工程款，乙方提供相应发票第四条工程质量

4.1工程质量标准符合国家相关法律法规及强制性标准，达到设计要求第2页共6页

4.2乙方应严格按照施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工

4.3材料与设备乙方采购的材料、设备需符合国家标准，并提供合格证明甲方提供主要材料或设备的，乙方应验收并妥善保管

4.4质量验收分部工程验收由乙方申请，甲方组织验收，发现问题及时整改竣工验收由甲乙双方及相关部门共同进行，验收通过后签署《竣工验收报告》

4.5质量保修乙方对施工质量承担保修责任，保修期限为年，具体详见附件《质量保修协议》第五条安全施工

5.1安全责任乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全乙方负责施工场地的安全管理，配备专职安全员乙方应为施工人员购买意外伤害保险

5.2安全措施施工前，乙方应制定安全施工方案并报甲方备案施工过程中，乙方应采取有效措施防止安全事故的发生发生安全事故，乙方应及时处理并报告甲方

5.3安全检查甲方有权对乙方的施工安全进行检查，发现问题立即整改第六条变更与签证

6.1工程变更第3页共6页变更申请甲方需变更工程内容的，应书面通知乙方，乙方应在个工作日内书面确认是否接受变更变更确认双方签订《工程变更协议》，明确变更内容、价款及工期调整

6.2现场签证签证范围施工过程中发生的变更、增加或删减的工程量需签证签证程序乙方应在签证事项发生后日内提交签证申请，甲方应在日内审核确认签证依据签证内容需详细记录并经双方签字确认第七条验收与保修

7.1工程验收验收标准符合国家相关法律法规、设计文件及合同约定验收程序由甲乙双方及相关部门共同进行，签署《竣工验收报告》

7.2质量保修保修范围乙方施工范围内的所有工程保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体详见附件《质量保修协议》保修责任乙方应按时响应保修请求，及时修复质量问题第八条双方权利与义务甲方权利与义务

8.1甲方权利监督乙方施工进度、质量及安全检查乙方施工人员资格及材料质量确认工程量并支付工程款第4页共6页

8.1甲方义务按时支付工程款提供施工所需的水、电、场地等条件协调施工过程中与相关单位的关系乙方权利与义务

8.2乙方权利要求甲方按合同约定支付工程款要求甲方提供施工所需条件

8.2乙方义务按合同约定完成工程施工保证施工安全，妥善处理施工垃圾保护甲方提供的材料及设备第九条违约责任

9.1甲方违约责任逾期支付工程款的，按日支付逾期金额的%作为违约金无正当理由解除合同的，需赔偿乙方相应损失

9.2乙方违约责任未按合同工期完成工程的，每延误一日支付违约金人民币元工程质量不符合要求的，乙方应返工至合格，并承担相关费用未履行安全施工义务导致事故的，乙方承担全部责任第十条争议解决

10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决

10.2协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼第5页共6页第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效

11.3合同附件《施工图纸》《技术规范》《质量保修协议》《安全施工协议》其他相关文件甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日注本合同仅作为参考模板，具体条款需根据实际情况调整，建议在签订前咨询专业法律人士第6页共6页。