2025建筑工程劳务分包合同范本

2025建筑工程劳务分包合同范本第一章总则第一条根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合工程实际情况，经友好协商，甲乙双方就本工程劳务分包事项达成一致，签订本合同第二条本合同为（发包人名称）与（承包人名称）之间的劳务分包合同，适用于建筑工程项目中的劳务分包工作本合同所称劳务分包是指乙方为甲方提供符合质量要求的劳务，并完成约定的施工任务第三条本合同履行过程中，双方应严格遵守国家相关法律法规，坚持公平、公正、诚实信用的原则，确保工程质量和施工安全第二章工程概况第四条工程名称第五条工程地点第六条工程内容第七条承包方式（明确为劳务分包，不包括材料、机械等主材）第八条工程质量标准第三章分包范围第九条分包范围（详细描述分包的具体内容，例如土建工程、安装工程、装饰工程等）第十条分包工作内容包括但不限于（详细列出具体的工作内容，例如基础工程、主体结构、屋面工程、给排水工程、电气工程等）第1页共6页第十一条分包方式（明确是劳务分包，不包括机械设备、周转材料等）第四章工期第十二条开工日期第十三条竣工日期第十四条总工期天第十五条乙方应严格按照甲方的施工进度计划和时间安排组织施工，确保工程按时完成第十六条因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任第五章质量标准第十七条工程质量标准严格按照国家及地方相关规范、标准执行，达到（明确质量等级，例如合格、优良等）第十八条乙方应严格遵守施工技术规范和操作规程，确保施工质量符合合同约定的标准第十九条甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，乙方应积极配合，并及时整改存在的质量问题第二十条因乙方原因导致工程质量不符合合同约定的，乙方应承担返工、修复等相关费用，并赔偿由此造成的损失第六章工程款支付第二十一条工程款支付方式（明确支付方式，例如银行转账、支票等）第二十二条工程款支付时间（详细列出各阶段的支付时间及比例）第2页共6页第二十三条乙方应按照合同约定的时间提供相应的发票或收据，甲方在审核无误后按约定支付工程款第二十四条乙方应按时足额支付其雇佣工人的工资，不得拖欠或克扣工人工资，否则甲方有权从工程款中扣除相应款项第七章双方义务与责任第二十五条甲方义务按时提供施工图纸、技术资料及相关文件及时支付工程款，不得无故拖欠为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、临时设施等监督乙方的施工质量、进度和安全，发现问题及时通知乙方整改第二十六条乙方义务按照合同约定提供符合质量要求的劳务，确保施工安全和进度严格遵守甲方的管理制度和施工现场秩序，服从甲方的统一安排按时完成甲方下达的施工任务，并配合甲方进行工程验收严格管理施工人员，确保施工人员遵守法律法规，并为其缴纳相关社会保险第二十七条甲方责任因甲方原因导致的停工、窝工，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方造成的损失因甲方提供的材料或设备质量问题导致的施工问题，由甲方负责解决，并承担相关费用第二十八条乙方责任第3页共6页因乙方原因导致的施工质量问题，由乙方负责返工或修复，并承担相关费用因乙方管理不善导致的施工安全事故，由乙方承担相应的责任，并赔偿由此造成的损失第八章安全文明施工第二十九条乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工安全第三十条乙方应为施工人员提供必要的安全防护用品，并做好安全教育工作第三十一条施工过程中，乙方应采取有效的安全措施，防止发生安全事故第三十二条乙方应保持施工现场的整洁，做到工完场清，符合文明施工的要求第三十三条甲方应为乙方提供必要的安全设施和条件，乙方应积极配合第三十四条因乙方原因发生安全事故的，由乙方承担相应的责任，并赔偿由此造成的损失第九章验收与保修第三十五条工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、隐蔽工程验收记录、竣工验收申请等第三十六条工程验收甲乙双方共同进行工程验收，验收标准为（明确验收标准，例如国家规范、地方标准等）第三十七条乙方应按国家有关规定对工程进行保修，保修期限为（明确保修期限，例如2年、5年等），保修范围为（明确保修范围，例如地基基础、主体结构等）第4页共6页第三十八条保修期间，乙方应按甲方通知及时修复存在的质量问题，并承担相关费用第十章违约责任第三十九条任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿造成的损失第四十条乙方未能按合同约定的工期完成施工任务的，应按合同约定向甲方支付违约金第四十一条乙方提供的劳务质量不符合合同约定的，应承担返工或修复费用，并向甲方支付相应的违约金第四十二条因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应承担相应的损失赔偿责任第十一章争议解决第四十三条因本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决第四十四条协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十二章其他条款第四十五条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第四十六条本合同自双方签字盖章之日起生效第四十七条本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）住所法定代表人（签字）第5页共6页日期乙方（盖章）住所法定代表人（签字）日期以上为《2025建筑工程劳务分包合同范本》的全文，供参考使用请根据实际情况补充填写具体条款第6页共6页。