还剩4页未读，继续阅读
文本内容:
2025建筑工程分包合同争议本合同争议解决协议（以下简称“本协议”）由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联络方式乙方（分包人）名称地址法定代表人联络方式鉴于甲乙双方就工程（以下简称“本工程”）的分包事项发生争议，为妥善解决争议，明确双方权利义务，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议第一条争议工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3分包范围
1.4合同签订日期年月日第1页共6页
1.5争议发生时间年月日第二条争议事实
2.1争议背景双方确认，本工程由甲方将部分工程分包给乙方施工，双方为此签订了《建筑工程分包合同》（以下简称“原合同”）在履行原合同过程中，双方因（争议事由，如工程款支付、工程质量、工期延误等）产生争议
2.2争议焦点
（1）（争议的具体内容，例如甲方未按约定支付工程进度款，或乙方施工质量不符合合同约定）；
（2）（其他争议事项）第三条争议解决方式
3.1协商解决双方同意在争议发生后，通过友好协商解决争议协商期限为本协议签订之日起日内若协商达成一致，双方应签署书面补充协议，明确具体条款
3.2调解若协商未果，双方同意将争议提交（行业调解机构或相关部门）进行调解调解过程中，双方应积极配合调解，不得拒绝履行调解过程中的任何合理要求
3.3仲裁若调解未成功，任何一方均可向（约定的仲裁机构）申请仲裁双方同意按照中国现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为第2页共6页
3.4诉讼若仲裁未果，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼双方同意，诉讼期间双方应继续履行原合同中尚未履行的义务，除非法院另有判决第四条权利与义务
4.1甲方的权利与义务
（1）甲方应按原合同约定支付工程款，确保乙方施工进度不受资金影响；
（2）甲方应按约定提供施工图纸、技术资料及其他必要支持；
（3）甲方有权监督乙方施工质量，确保工程符合国家质量标准
4.2乙方的权利与义务
（1）乙方应按原合同约定完成分包工程，并确保施工质量达到约定标准；
（2）乙方有权要求甲方按时支付工程款，若甲方延迟支付，乙方有权要求赔偿相应损失；
（3）乙方应遵守甲方的现场管理规定，服从甲方的统一调度第五条工期与质量
5.1工期调整因争议导致的工期延误，双方应协商确定新的工期节点若因甲方原因导致工期延误，甲方应相应延长乙方的工期，并赔偿乙方造成的实际损失；若因乙方原因导致工期延误，乙方应采取补救措施，确保工程按期完工，且不得向甲方索赔产生的额外费用
5.2质量要求
（1）乙方应确保分包工程的质量符合国家及地方相关建筑规范和标准；第3页共6页
（2）若因乙方施工质量问题导致工程返工或修复，乙方应承担全部费用；
（3）若因甲方提供的材料或设计问题导致质量问题，甲方应承担相应责任第六条工程款支付
6.1工程款结算双方同意，本工程的工程款结算应以原合同约定的结算方式进行若因争议导致工程款支付发生争议，双方应共同委托第三方造价咨询机构对工程量进行核对，并以核对结果为依据进行结算
6.2工程款支付期限甲方应在收到乙方提交的完整结算资料后日内完成审核，并按约定比例支付工程款若因甲方原因导致工程款延迟支付，甲方应按同期贷款基准利率向乙方支付利息第七条质量保修
7.1质量保修范围乙方施工的分包工程在质量保修期内出现质量问题，乙方应及时进行修复若乙方拒绝修复或修复不合格，甲方有权委托第三方进行修复，相关费用由乙方承担
7.2质量保修期限双方约定，本工程的质量保修期限为自工程竣工验收合格之日起年若因乙方施工质量问题导致的保修期内的维修责任，由乙方承担第八条违约责任
8.1甲方违约责任第4页共6页
（1）若甲方未按约定支付工程款，每延迟一日，应按应付工程款的‰向乙方支付违约金；
（2）若甲方无故终止合同，应赔偿乙方遭受的全部损失
8.2乙方违约责任
（1）若乙方未按约定工期完成施工，每延迟一日，应按合同总价的‰向甲方支付违约金；
（2）若乙方施工质量不符合约定标准，应承担返工及修复费用，并赔偿给甲方造成的损失第九条争议解决条款
9.1本协议的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律
9.2本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力
9.3本协议自双方签字盖章之日起生效，至争议最终解决之日终止第十条其他条款
10.1通知任何一方发出的通知、文件等应通过书面形式送达对方，并以对方签收或回执为凭
10.2保密双方应对在协商及调解过程中获悉的对方商业秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露
10.3其他本协议一式份，双方各执一份，具有同等法律效力第5页共6页甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第6页共6页。
个人认证
优秀文档
获得点赞 0
