2025建筑工程施工合同专业版范文

2025建筑工程施工合同专业版范文合同协议书本合同协议书由以下双方于年月日在（城市/地区）签订甲方（发包人）名称地址法定代表人联络方式乙方（承包人）名称地址法定代表人联络方式鉴于甲方拟将（工程名称）建筑工程发包给乙方施工，乙方同意承接该工程双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下协议第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程内容

1.4承包范围

1.5工程质量标准第1页共5页

1.6工程工期自年月日开工，至年月日竣工，总工期为天第二条双方职责与义务

2.1甲方职责

（1）负责提供施工场地，并确保其具备施工条件；

（2）负责办理施工所需的批准、许可和手续；

（3）负责提供施工图纸和技术资料，并对乙方施工进行监督和指导；

（4）按照合同约定支付工程款

2.2乙方职责

（1）严格按照设计图纸、施工规范和合同要求进行施工；

（2）负责施工期间的安全管理，确保施工安全；

（3）负责施工场地的整洁和环境保护；

（4）按时完成工程，并通过竣工验收第三条工程工期

3.1工期顺延的情况因不可抗力、设计变更、材料供应问题或甲方原因导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商确定新的工期

3.2工期延误的处罚若非上述原因，乙方未能按期完成工程，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元第四条工程质量与验收

4.1工程质量标准符合国家和地方的建筑工程质量标准及设计要求，达到（优良/合格）标准第2页共5页

4.2隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后，及时通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内完成验收，否则视为验收合格

4.3竣工验收工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并申请竣工验收甲方应在收到申请后日内组织验收，并在验收后日内出具验收意见验收合格后，双方签署《竣工验收报告》第五条工程价款与支付

5.1合同总价人民币元（大写）

5.2工程款支付方式

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；

（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；

（3）工程完工并通过竣工验收后，甲方支付合同总价的%；

（4）剩余%作为质量保证金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性付清

5.3工程款支付时间甲方应按照合同约定的时间支付工程款，逾期支付的，每逾期一日，甲方应向乙方支付违约金人民币元第六条变更与签证

6.1工程变更施工过程中如需变更设计或施工方案，双方应协商一致，并签订书面补充协议第3页共5页

6.2变更签证乙方应在工程变更发生后日内向甲方提交签证申请，甲方应在收到申请后日内审核并签证确认未及时签证的工程量不予结算第七条安全施工与责任

7.1安全施工乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，采取有效的安全措施，确保施工安全

7.2安全责任因乙方施工原因造成的人身伤亡和财产损失，由乙方承担全部责任第八条违约责任

8.1甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款或提供施工条件，导致乙方停工或窝工的，甲方应赔偿乙方造成的损失

8.2乙方违约责任乙方未按合同约定工期完成工程或质量不符合标准的，应向甲方支付违约金，并承担返工或修复的费用第九条争议解决

9.1双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

10.2本合同自双方签字盖章之日起生效

10.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日第4页共5页乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期年月日附工程施工图纸施工规范与标准其他相关文件注此合同为范例，实际使用时需根据具体情况进行修改和完善，建议在签订前咨询专业法律顾问第5页共5页。