2025标准网签版建筑工程合同范本

2025标准网签版建筑工程合同范本合同编号工程名称工程地点签订地点发包人（甲方）地址法定代表人联络方式承包人（乙方）地址法定代表人联络方式根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就本工程的发包与承包事宜协商一致，签订本合同第一条总则

1.1本合同为甲乙双方就工程（以下简称“本工程”）签订的施工承包合同，本合同适用于本工程的施工、竣工验收、质量保修及结算等全部事项

1.2本工程的发包人（甲方）为，承包人（乙方）为双方均具备相应的资质和能力，可依法承担本工程的权利义务第1页共6页

1.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第二条工程概况

2.1工程名称

2.2工程地点

2.3工程内容（包括但不限于土建、装饰、安装等工程内容）

2.4工程承包范围（详细描述承包范围，包括但不限于具体施工内容、施工图纸范围等）

2.5工程质量标准（应符合国家或地方相关规范，如《混凝土结构工程施工质量验收规范》等）

2.6合同工期（明确开工日期和竣工日期，可注明具体天数）

2.7合同价款（明确总承包价或单价，需注明币种）

2.8工程款支付方式（包括进度款、竣工款等支付方式及时间节点）

2.9质量保修期（根据工程性质确定保修期限，如房屋建筑工程的保修期限为正常使用条件下的最低保修期限）第三条发包人的权利与义务

3.1发包人应依法履行合同，按约定支付工程款，不得无故拖延或克扣工程款项

3.2发包人应提供施工场地及相关审批文件，确保乙方能够正常开展施工，并协助乙方办理相关手续第2页共6页

3.3发包人有权对乙方的施工过程进行监督，但不得干涉乙方的正常施工活动

3.4发包人应按合同约定的时间和方式，提供施工所需的材料、设备或构件，并承担因材料、设备质量问题引发的责任

3.5发包人应按时组织工程验收，不得无故拖延验收时间第四条承包人的权利与义务

4.1承包人应依法履行合同，按约定完成工程量，确保工程质量符合合同约定的标准

4.2承包人应严格遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全，不得因施工行为导致任何人身伤亡或财产损失

4.3承包人应按合同约定的工期完成施工任务，不得无故拖延工期

4.4承包人应做好施工现场的管理，确保施工场地的整洁和有序，减少施工对周围环境的影响

4.5承包人应按合同约定的时间和方式，向发包人提交工程进度报告、竣工报告及相关资料

4.6承包人应自行承担施工所需的设备、工具及材料，除非合同另有约定第五条工期

5.1开工日期

5.2竣工日期

5.3工期总天数

5.4因发包人原因导致的停工，工期相应顺延；因承包人原因导致的停工，承包人应承担相应责任

5.5工期延误的责任认定及处理方式第3页共6页第六条工程质量与验收

6.1工程质量要求符合国家及地方相关质量标准，并满足设计文件要求

6.2工程验收标准（明确验收依据，如《建筑工程施工质量验收统一标准》等）

6.3验收程序

6.4竣工验收发包人应在收到竣工报告后日内组织验收，并在验收后日内签署竣工验收证书

6.5工程质量问题处理第七条合同价款与支付

7.1合同价款

7.2工程款支付方式（如银行转账、支票等）

7.3进度款支付比例及时间

7.4竣工款支付比例及时间

7.5结算方式

7.6工程款逾期支付违约金第八条质量保修

8.1质量保修范围

8.2质量保修期限

8.3质量保修责任

8.4质量保修费用第九条违约责任

9.1若发包人未按合同约定支付工程款，应向承包人支付逾期付款违约金，违约金计算方式为第4页共6页

9.2若承包人未按合同约定工期完成施工任务，应向发包人支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为

9.3若承包人施工质量不符合约定标准，发包人有权要求承包人返工并承担相应费用

9.4若因承包人原因导致施工安全事故发生，承包人应承担全部责任

9.5若因发包人原因导致工程无法按时开工或竣工，工期相应顺延，发包人应承担相应责任第十条争议解决

10.1甲乙双方在履行合同过程中若发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼

10.2本合同的签订、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律法规第十一条其他条款

11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力

11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效发包人（甲方）地址法定代表人联络方式签订日期承包人（乙方）第5页共6页地址法定代表人联络方式签订日期第6页共6页。