2025光伏电站建设施工合同

2025光伏电站建设施工合同合同编号签订地点签订日期发包人（甲方）住所法定代表人联系方式承包人（乙方）住所法定代表人联系方式根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就光伏电站建设施工相关事宜达成一致，并签订本合同第一条工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容光伏电站建设，包括但不限于光伏组件安装、支架基础施工、电气设备安装、电缆敷设、系统调试等内容

1.5合同工期总工期为日历天具体开工日期以甲方书面通知为准，乙方应在合同签订后日内提交详细的施工进度计划，经甲方确认后作为本合同附件第1页共5页

1.6质量标准符合国家及地方相关标准，满足设计文件要求，并通过相关部门验收第二条合同价款与支付

2.1合同总价人民币元（大写元整），详见合同附件《工程量清单》

2.2付款方式

（1）预付款合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款

（2）进度款乙方按月向甲方提交经监理工程师确认的工程进度报告及付款申请，甲方在收到后日内支付合同总价的%

（3）验收款工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%

（4）质保金合同总价的%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方

2.3乙方在每次收款前，应向甲方提交合法有效的发票及付款申请第三条双方责任与义务

3.1甲方责任

（1）负责提供工程设计文件、施工图纸及相关技术资料，并确保其真实、准确、完整

（2）负责协调工程相关行政审批、备案等工作

（3）按合同约定支付工程款，并提供必要的协助

（4）负责组织工程竣工验收，并在验收合格后及时办理结算第2页共5页

3.2乙方责任

（1）严格按设计文件、技术标准和施工规范组织施工，确保工程质量和工期

（2）配备合格的项目经理、技术负责人及施工队伍，并提供相关资质证明

（3）做好施工现场的安全管理，遵守国家及地方安全法规，承担施工期间的安全责任

（4）负责施工期间的环境保护工作，采取有效措施减少施工对环境的影响

（5）在工程竣工后，向甲方提供完整的竣工资料，包括但不限于施工记录、竣工图、质量检验报告等第四条工程质量与验收

4.1质量要求

（1）工程所用的材料、设备应符合国家及行业标准，并附有合格证、检测报告等证明文件

（2）光伏组件、逆变器、支架等主要设备应选用优质品牌，且性能符合设计要求

（3）电气系统应符合《光伏发电站设计规范》（GB50784-2012）及《光伏发电站施工规范》（GB50784-2012）等相关规范

4.2验收程序

（1）隐蔽工程验收乙方应在隐蔽工程施工完毕后小时内通知甲方及监理单位进行验收，未经验收不得进行后续施工

（2）中间验收工程分部完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在日内组织验收，验收合格后方可进入下一阶段施工第3页共5页

（3）竣工验收工程全部完成后，乙方应提前日通知甲方组织竣工验收，甲方应在日内完成验收工作第五条合同工期

5.1工期要求乙方应在合同签订后日内完成施工，并通过竣工验收

5.2工期顺延如遇不可抗力、设计变更、甲方原因导致的停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延第六条违约责任

6.1甲方违约责任

（1）未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金

（2）无正当理由提前终止合同的，应赔偿乙方造成的全部损失

6.2乙方违约责任

（1）未按合同工期完成工程的，每逾期一日，按合同总价的‰支付违约金

（2）施工质量不符合约定标准的，乙方应无偿修复，若修复后仍无法达到标准的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方损失第七条争议解决

7.1本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第八条其他条款

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第4页共5页

8.2本合同一式份，甲乙双方各执份

8.3本合同自双方签字盖章之日起生效甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期乙方（盖章）法定代表人或授权代表签字日期（注本合同填写时，请根据实际情况补充具体内容，确保所有空白处用“”代替，并按法律规定进行签名盖章）第5页共5页。